D&D INSTAL SRL
Nr. Reg. Com. J26/380/2007EUID ROONRC.J26/380/2007Infiintata 27.02.2007
Adresa:MĂRĂȘTI nr. 33, ap. 19, Târgu Mureș, jud. Mureș, 540330
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 01.09.2026
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 50% |
| persoanăadministrator | 50% |
| 2 deținători în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Admite cererea formulată de creditoarea SC A. SRL în contradictoriu cu debitoarea SC D. I.SRL. Ordonă debitoarei să achite creditoarei suma de 120.366,42 lei, reprezentând debit principal restant, în termen de 20 de zile de la comunicarea prezentei ordonanţe. Ordonă debitoarei să achite creditoarei penalită?i de întârziere în cuantum de 0,1%/zi de întârziere aferente sumei de 120.366,42 lei, începând cu data de 09.12. până la data achitării integrale a debitului principal restant. Ordonă debitoarei să achite creditoarei penalită?i de întârziere în cuantum de 0,1%/zi de întârziere aferente sumei de 23.797,92 lei, începând cu data de 12.08.2023 până la data de 08.12.2023. Obligă debitoarea la plata către creditoare a sumei de 200 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată. Stabile?te termen de 20 zile de la data comunicării prezentei ordonan?e pentru executarea de către debitoare a obliga?iei de plată către creditoare. Executorie. Cu drept de cerere în anulare, în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea în anulare se depune la Judecătoria Târgu-Mureş. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 18.09.2024.
Respinge ca neîntemeiat apelul formulat de apelanta SC D&D INSTAL SRL (cu datele) împotriva Sentinţei civile nr. 54/30.04.2025 pronunţată de Tribunalul Specializat Mureş în dosarul nr. 315/1371/2023. Obligă apelanta la plata în favoarea intimatei SC SMZ IMPEX SRL a sumei de 18.150 lei cu titlu de cheltuieli de judecată constând în onorariu avocaţial în apel. Cu drept de recurs în 30 zile de la comunicare, cererea de recurs urmând a se depune, sub sancţiunea nulităţii, la Curtea de Apel Tg. Mureş. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei azi, 27.11.2025.
Amână pronunţarea în cauză la data de 27.11.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 13.11.2025.
Amână judecarea cauzei la data de 13.11.2025, ora 10:30.
Amână judecarea cauzei la data de 9 octombrie 2025, ora 10.30.
Admite în parte cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta societatea D&D INSTAL S.R.L., cu sediul în Târgu Mureş, str. Mărăşti, nr. 33, ap. 19, judeţul Mureş, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Mureş sub nr. J26/380/2007, având CUI 21236641, în contradictoriu cu pârâta societatea SMZ IMPEX S.R.L., cu sediul social în Cluj-Napoca, str. Mănăştur, nr. 70, ap. 56, judeţul Cluj, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. J12/5411/2007, având CUI 22943810 şi în consecinţă: Obligă pârâta S.C. SMZ IMPEX S.R.L. să achite reclamantei SC D&D INSTAL S.R.L suma de 422.626,83 lei reprezentând contravaloare lucrări conform contract de prestări servicii nr. 342/22.06.2022. Admite cererea reconvenţională formulată de reclamanta reconvenţional societatea SMZ IMPEX S.R.L., cu sediul social în Cluj-Napoca, str. Mănăştur, nr. 70, ap. 56, judeţul Cluj, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. J12/5411/2007, având CUI 22943810 în contradictoriu cu pârâta reconvenţional societatea D&D INSTAL S.R.L., cu sediul în Târgu Mureş, str. Mărăşti, nr. 33, ap. 19, judeţul Mureş, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Mureş sub nr. J26/380/2007, având CUI 21236641. Obligă pârâta reconvenţional SC D&D INSTAL S.R.L să achite reclamantei reconvenţional S.C. SMZ IMPEX S.R.L. suma totală de 268.667,70 lei (din care 185.832,76 lei penalităţi contractuale; 24.752 lei contravaloare închiriere utilaj; 58.082,94 lei contravaloare realizare lucrări neconforme). Compensează obligaţiile reciproce ale părţilor până la concurenţa sumei cele mai mici, de 268.667,70 lei. Ca urmare a compensării obligă pârâta S.C. SMZ IMPEX S.R.L. să achite reclamantei SC D&D INSTAL S.R.L suma de 153.959,13 lei. Obligă pârâta SC SMZ IMPEX S.R.L. să achite reclamantei S.C. D&D INSTAL S.R.L. dobânda legală aferentă creanţei de 153.959,13 lei de la data de 17.06.2024 până la achitarea integrală a creanţei. Respinge în rest cererea principală. Compensează cheltuielile de judecată reprezentând taxă judiciară de timbru. Cu apel în 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Tribunalul Specializat Mureş. Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, astăzi, 30.04.2025.
Amână pronunţarea în cauză la data de 30.04.2025, soluţia urmând a fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, potrivit art. 396 alin. 2 Cod procedură civilă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 16 aprilie 2025.
Amână pronunţarea în cauză la data de 16.04.2025, soluţia urmând a fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, potrivit art. 396 alin. 2 Cod procedură civilă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 09 aprilie 2025.
Pune în vedere ambelor părţi să depună la dosarul cauzei modalitatea în care părţile au înţeles să stingă toate plăţile efectuate şi cum au fost întegistrate în contabilitate. Dispune efectuarea unei adrese către UAT comuna Gheorghe Doja, pentru a lămuri la solicitarea cui au fost efectuate videoinspecţiile depuse la dosarul cauzei. Amână cauza la data de 09.04.2025, ora 09:00.
Admite cererea de amânare formulată de reprezentanta reclamantei şi amână judecarea cauzei la data de 12.03.2025, ora 09:00, părţile având termenul în cunoştinţă.
În vederea studierii de către ambele părţi a înscrisurilor depuse de UAT comuna Gheorghe Doja şi în vederea soluţionării pe cale amiabilă a litigiului, dispune amânarea cauzei şi stabileşte un nou termen de judecată la data de 15.01.2025, ora 09:00
În vederea administrării probelor încuviinţate, amână judecarea cauzei la data de 13.11.2024, ora 09:00.
În vederea administrării probelor propuse, amână judecarea cauzei la data de 11.09.2024.
Respinge declara?ia de ab?inere formulată de către dna. judecător Alina-Viorica Cârstea de la solu?ionarea cauzei care face obiectul dosarului nr. 315/1371/2023 al Tribunalului Specializat Mure?. Definitivă. Cercetată în camera de consiliu ?i pronun?ată în ?edin?ă publică, astăzi, 18.04.2024.
Dispune înaintarea dosarului cauzei completului imediat următor pentru soluţionarea declaraţiei de abţinere. Pronunţată în şedinţa publică de la 10 aprilie 2024.
În vederea achitării diferenţei taxei judiciare de timbru aferentă cererii de chemare în judecată astfel cum a fost modificată amână judecarea cauzei la data de 10.04.2024.
Admite în parte cererea de emitere a ordonanţei de plată formulată şi precizată de creditoarea Societatea ŞURUB TRADE S.R.L., în contradictoriu cu debitoarea Societatea D&D INSTAL S.R.L.. Ordonă debitoarei să achite creditoarei, în termen de 30 de zile de la comunicarea prezentei ordonanţe, suma de 13.533,82 lei, reprezentând penalităţi de întârziere datorate conform contractului de 1% pe zi de întârziere, aferente debitului principal facturat, calculate până la data de 28.08.2023. Respinge capătul de cerere privind obligarea debitoarei la plata sumei de 12.479,90 lei, cu titlu de debit principal, ca rămas fără obiect. Obligă debitoarea la plata către creditoare a sumei de 2.580? lei cu titlu de cheltuieli de judecată, din care 200 lei reprezintă taxă judiciară de timbru şi 2.380 lei onorariu avocaţial. Executorie. Cu drept de cerere în anulare în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea în anulare va fi depusă la Judecătoria Târgu-Mureş. Pronunţată astăzi, 24.11.2023, prin punerea soluţiei la îndemâna părţilor prin intermediul grefei instanţei.
Amână pronunţarea în cauză la data de 24.11.2023, urmând ca pronunţarea să se facă prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei
Acordă un nou termen de judecată în vederea comunicării cererii de chemare în judecată la adresa debitorului rezultată din extrasul ONRC
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 18.049.192 RON | 4.113.144 RON | 8.080.335 RON | 1.345.702 RON | 12.590.741 RON | 5.956.645 RON | 27 |
| 2024 | 20.924.300 RON | 6.737.810 RON | 8.498.598 RON | 1.721.956 RON | 13.466.108 RON | 6.738.051 RON | 29 |
| 2023 | 10.254.062 RON | 1.174.695 RON | 5.372.547 RON | 1.215.987 RON | 5.541.390 RON | 1.430.331 RON | 20 |
| 2022 | 10.961.393 RON | 2.002.244 RON | 3.015.811 RON | 857.050 RON | 4.113.657 RON | 2.002.484 RON | 20 |
| 2021 | 7.751.535 RON | 958.676 RON | 3.206.701 RON | 884.318 RON | 4.197.989 RON | 1.912.172 RON | 22 |
| 2020 | 7.302.207 RON | 2.357.879 RON | 2.203.701 RON | 756.901 RON | 3.776.558 RON | 2.358.119 RON | 16 |
| 2019 | 4.184.462 RON | 731.871 RON | 2.404.468 RON | 462.183 RON | 3.029.892 RON | 1.105.248 RON | 20 |
| 2018 | 2.464.680 RON | 51.107 RON | 2.183.946 RON | 442.390 RON | 2.100.583 RON | 373.376 RON | 29 |
| 2017 | 3.083.855 RON | 8.852 RON | 2.064.883 RON | 296.196 RON | 2.491.035 RON | 724.900 RON | 29 |
| 2016 | 3.166.027 RON | 618.413 RON | 2.328.473 RON | 578.257 RON | 3.603.766 RON | 1.857.125 RON | 17 |
| 2015 | 2.899.045 RON | 249.553 RON | 1.303.305 RON | 362.028 RON | 3.102.829 RON | 2.165.021 RON | 17 |
| 2014 | 2.805.429 RON | 616.570 RON | 874.403 RON | 493.824 RON | 2.294.132 RON | 1.917.250 RON | 17 |
| 2013 | 2.120.475 RON | 337.932 RON | 613.719 RON | 249.865 RON | 1.658.063 RON | 1.300.680 RON | 16 |
| 2012 | 2.143.342 RON | 77.320 RON | 592.282 RON | 199.563 RON | 1.351.284 RON | 962.749 RON | 15 |
| 2011 | 2.103.776 RON | 608.458 RON | 1.000.155 RON | 213.070 RON | 1.661.865 RON | 885.591 RON | 13 |
| 2010 | 2.806.281 RON | 229.292 RON | 481.006 RON | 56.347 RON | 700.387 RON | 277.511 RON | 9 |
| 2009 | 1.051.421 RON | 19.971 RON | 409.808 RON | 49.627 RON | 417.890 RON | 63.231 RON | 4 |
| 2008 | 715.042 RON | 1.852 RON | 280.183 RON | 62.242 RON | 250.468 RON | 43.260 RON | 4 |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18.049.192 RON | 20.924.300 RON | 10.254.062 RON | 10.961.393 RON | 7.751.535 RON | 7.302.207 RON | 4.184.462 RON | 2.464.680 RON | 3.083.855 RON | 3.166.027 RON | 2.899.045 RON | 2.805.429 RON | 2.120.475 RON | 2.143.342 RON | 2.103.776 RON | 2.806.281 RON | 1.051.421 RON | 715.042 RON |
| Venituri totale | 18.052.778 RON | 20.952.062 RON | 10.263.068 RON | 10.649.600 RON | 7.777.172 RON | 7.340.757 RON | 4.322.509 RON | 2.825.740 RON | 3.470.638 RON | 3.295.691 RON | 2.937.176 RON | 2.822.086 RON | 2.141.568 RON | 2.148.934 RON | 2.108.332 RON | 2.810.581 RON | 1.054.577 RON | 715.644 RON |
| Cheltuieli totale | 13.264.280 RON | 12.927.988 RON | 8.886.569 RON | 8.232.419 RON | 6.605.232 RON | 4.710.377 RON | 3.547.274 RON | 2.747.789 RON | 3.428.022 RON | 2.556.477 RON | 2.633.760 RON | 2.082.756 RON | 1.732.430 RON | 2.052.718 RON | 1.380.651 RON | 2.535.823 RON | 1.028.873 RON | 712.366 RON |
| Profit brut | 4.788.498 RON | 8.024.074 RON | 1.376.499 RON | 2.417.181 RON | 1.171.940 RON | 2.630.380 RON | 775.235 RON | 77.951 RON | 42.616 RON | 739.214 RON | 303.416 RON | 739.330 RON | 409.138 RON | 96.216 RON | 727.681 RON | 274.758 RON | 25.704 RON | 3.278 RON |
| Profit net | 4.113.144 RON | 6.737.810 RON | 1.174.695 RON | 2.002.244 RON | 958.676 RON | 2.357.879 RON | 731.871 RON | 51.107 RON | 8.852 RON | 618.413 RON | 249.553 RON | 616.570 RON | 337.932 RON | 77.320 RON | 608.458 RON | 229.292 RON | 19.971 RON | 1.852 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 1.345.702 RON | 1.721.956 RON | 1.215.987 RON | 857.050 RON | 884.318 RON | 756.901 RON | 462.183 RON | 442.390 RON | 296.196 RON | 578.257 RON | 362.028 RON | 493.824 RON | 249.865 RON | 199.563 RON | 213.070 RON | 56.347 RON | 49.627 RON | 62.242 RON |
| Active circulante | 12.590.741 RON | 13.466.108 RON | 5.541.390 RON | 4.113.657 RON | 4.197.989 RON | 3.776.558 RON | 3.029.892 RON | 2.100.583 RON | 2.491.035 RON | 3.603.766 RON | 3.102.829 RON | 2.294.132 RON | 1.658.063 RON | 1.351.284 RON | 1.661.865 RON | 700.387 RON | 417.890 RON | 250.468 RON |
| Stocuri | 2.978.448 RON | 1.776.521 RON | 1.362.455 RON | 1.295.576 RON | 2.103.989 RON | 1.621.751 RON | 1.157.778 RON | 1.087.394 RON | 1.192.691 RON | 631.636 RON | 617.620 RON | 562.406 RON | 543.921 RON | 518.298 RON | 580.793 RON | 386.478 RON | 270.268 RON | 155.320 RON |
| Creante | 5.715.874 RON | 8.870.311 RON | 3.437.145 RON | 2.036.730 RON | 1.483.765 RON | 1.108.457 RON | 1.607.722 RON | 846.009 RON | 820.643 RON | 1.226.884 RON | 906.470 RON | 567.034 RON | 370.648 RON | 550.762 RON | 889.679 RON | 233.185 RON | 102.575 RON | 61.389 RON |
| Casa si conturi la banci | 3.896.419 RON | 2.819.276 RON | 741.790 RON | 781.351 RON | 610.235 RON | 1.046.350 RON | 264.392 RON | 167.180 RON | 477.701 RON | 1.745.246 RON | 1.578.739 RON | 1.164.692 RON | 743.494 RON | 282.224 RON | 191.393 RON | 80.724 RON | 45.047 RON | 33.759 RON |
| Cheltuieli in avans | 100.537 RON | 48.585 RON | 45.501 RON | 47.588 RON | 36.566 RON | 28.361 RON | 17.641 RON | 14.349 RON | 2.552 RON | 3.575 RON | 3.469 RON | 3.697 RON | 6.471 RON | 4.184 RON | 10.811 RON | 1.783 RON | 5.522 RON | 10.733 RON |
| Datorii totale | 8.080.335 RON | 8.498.598 RON | 5.372.547 RON | 3.015.811 RON | 3.206.701 RON | 2.203.701 RON | 2.404.468 RON | 2.183.946 RON | 2.064.883 RON | 2.328.473 RON | 1.303.305 RON | 874.403 RON | 613.719 RON | 592.282 RON | 1.000.155 RON | 481.006 RON | 409.808 RON | 280.183 RON |
| Capitaluri proprii | 5.956.645 RON | 6.738.051 RON | 1.430.331 RON | 2.002.484 RON | 1.912.172 RON | 2.358.119 RON | 1.105.248 RON | 373.376 RON | 724.900 RON | 1.857.125 RON | 2.165.021 RON | 1.917.250 RON | 1.300.680 RON | 962.749 RON | 885.591 RON | 277.511 RON | 63.231 RON | 43.260 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 27 | 29 | 20 | 20 | 22 | 16 | 20 | 29 | 29 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 13 | 9 | 4 | 4 |
157 de contracte atribuite, in valoare de 68.935.688 lei
In valoarea licitatiilor intra si plafoanele acordurilor-cadru: bani promisi, nu incasati. Defalcarea pe feluri de achizitie e in pagina de contracte.
Valorile achizitiilor directe sunt trunchiate la leu in indexul sursei, deci cifra lor de mai jos e o limita inferioara: suma reala e sub 6.040.585 lei.
Achizitii directe
105 contracte
6.040.480 lei
Licitatii publice
23 de contracte
60.378.954 lei
Achizitii offline
29 de contracte
2.516.253 lei
Castigat inseamna valoarea contractelor pe care firma le-a obtinut in anul acela. Se numara o singura data, in anul in care a fost semnat contractul.
Cand mai multe firme liciteaza impreuna, ca asociere, contractul castigat apare cu valoarea lui intreaga in dreptul fiecareia dintre ele. Toate au castigat dreptul la acelasi contract, iar intelegerea dintre ele, cine cat face si cine cat incaseaza, nu se publica nicaieri.
Executarea o trecem insa la una singura, liderul asocierii, adica firma pe care celelalte au imputernicit-o sa le reprezinte in fata autoritatii contractante. Asta nu inseamna ca ea a facut singura toata lucrarea. Inseamna ca datele publice nu spun cum s-a impartit munca, iar noi preferam sa nu inventam o impartire.
Executat inseamna valoarea contractelor a caror perioada de lucru s-a incheiat pana acum. La cele castigate in asociere, suma apare doar la liderul asocierii.
O firma poate castiga un contract mare intr-un an si sa-l lucreze in urmatorii trei. De aceea cele doua cifre nu au de ce sa fie egale — si nu e o greseala cand difera mult.
Sunt contracte care apartin anului respectiv, dar a caror perioada de lucru nu s-a terminat inca. Un contract semnat in decembrie 2025 pentru 12 luni se incheie in noiembrie 2026 — pana atunci nu putem spune ca a fost executat, asa ca il tinem separat. La contractele castigate in asociere, si suma asta apare doar la liderul asocierii.
Multe institutii cumpara printr-o intelegere pe termen lung: semneaza o singura data un acord-cadru pe cativa ani, apoi comanda din el pe masura ce au nevoie, prin contracte mai mici (numite subsecvente).
Intelegerea se numara ca si castig o singura data, in anul semnarii. Comenzile de mai tarziu nu se mai numara — altfel aceiasi bani ar aparea de doua ori.
Asa se explica un an cu „castigat” mic, dar cu activitate mare: firma executa ceea ce a castigat in anii dinainte.
Cand sistemul public nu inregistreaza valoarea unui acord-cadru, aratam estimarea institutiei, cu „max.” in fata. E o cifra dinainte de oferte, de obicei mai mare decat cat s-a contractat efectiv.
La finalul unui contract, institutia ar trebui sa publice un document constatator — o nota despre cum a decurs contractul. Cand exista, e cea mai buna dovada.
Problema: de cele mai multe ori nu exista. Cele 392.941 de licitatii incheiate din 2018 pana azi contin peste 3.934.337 de contracte, iar pentru ele s-au publicat doar 212.446 de documente constatatoare — adica sub 5,4% dintre contracte.
Privit pe licitatii, nu pe contracte: 65.485 din cele 392.941 au macar un document publicat, adica 16,7%. Pentru celelalte 83,3% nu s-a publicat nimic.
La achizitiile directe (cumparaturile mici, de zi cu zi) practic nu exista deloc: 9.019 documente la 19.224.692 de cumparaturi, adica sub 0,1%.
Iar cand exista, apar tarziu: jumatate sunt publicate la peste 134 de zile de la data documentului, iar 24,3% dintre ele la peste un an. De aceea anul in curs apare aproape intotdeauna cu 0% atestat — documentele pentru el inca nu au fost publicate.
* Cifrele de mai sus privesc platforma actuala de achizitii publice — adica din aprilie 2018 pana in prezent. Licitatiile mai vechi s-au desfasurat pe platforma dinainte, ale carei documente nu sunt publicate in acelasi loc, asa ca nu intra in socoteala. Numarul de contracte e o valoare minima: sistemul public publica doar primele 20 de contracte ale unei licitatii, iar unele au sute — deci procentul real e si mai mic.
Ne uitam la datele contractului: cand a fost semnat si pe cate luni s-a incheiat.
La contractele castigate in asociere, amandoua sumele, si cea executata si cea in derulare, apar doar la liderul asocierii. Regula se aplica la fel, fie ca exista sau nu un document constatator.
Coloana „atestat prin certificat” arata exact cat din suma executata e dovedita cu un document si cat e dedusa in felul de mai sus. Cu cat procentul e mai mare, cu atat cifra e mai sigura.
Sistemul public de achizitii nu publica platile. Nu se poate afla de acolo cati bani au intrat efectiv in contul firmei si cand.
Tot ce vedeti aici sunt valori de contract. „Executat” inseamna perioada contractului s-a incheiat, nu banii au fost incasati. Iar cifra de afaceri vine din bilanturile depuse, care se publica o data pe an — de aceea pentru anul in curs lipseste.
Contractele semnate in euro sau dolari le transformam in lei la cursul oficial BNR din ziua contractului. Pentru contractele mai noi decat istoricul de cursuri pe care il avem incarcat, folosim cursul raportat chiar de sistemul de achizitii — mai putin de incredere, fiindca acolo apar uneori valori evident gresite; cand nici acela nu e plauzibil, sarim valoarea in loc sa afisam o cifra falsa.
Cifrele sunt calculate direct pe datele publice, nu scrise de mana (ultimul calcul: 02.09.2026, 01:24).
Au depus oferta impreuna, ca membri ai aceleiasi asocieri.
| Firma | Licitatii comune | Impreuna | Castigate | Concurenti | |
|---|---|---|---|---|---|
HIDROTRAN SRLCUI 15256962 | 5 | 3 | 1 | Da | vezi ↗ |
LAITOKSET SRLCUI 28528660 | 2 | 2 | 0 | — | vezi ↗ |
ART INSTAL SRLCUI 21007320 | 3 | 2 | 0 | — | vezi ↗ |
EDIOC SRLCUI 20245781 | 4 | 2 | 0 | Da | vezi ↗ |
HAMERLEMN 2004 SRLCUI 16632410 | 3 | 1 | 0 | Da | vezi ↗ |
Pentru a vedea toti cei 11 parteneri, deschideti pagina de firme partenere.
Apar in aceeasi oferta, dar nu ca parteneri de asociere: ori unul e ofertantul si celalalt il sustine (subcontractant / tert sustinator), ori amandoi sustin acelasi ofertant. Rolul exact e pe fiecare rand.
| Firma | Licitatii comune | Rol in oferta | Proceduri | Concurenti | |
|---|---|---|---|---|---|
DAVID LIGHTS SRLCUI 21941412 | 35 | subcontractant | 35 | — | vezi ↗ |
FIRE ELECTRIC EUROSERVICE SRLCUI 24533566 | 16 | subcontractant | 8 | — | vezi ↗ |
MOLDO TECH SRLCUI 22907427 | 7 | subcontractant | 4 | — | vezi ↗ |
ECOROM SRLCUI 10642059 | 5 | terț și subcontractant | 4 | Da | vezi ↗ |
CONSUS ELECTRIC SRLCUI 22446757 | 10 | subcontractant | 3 | — | vezi ↗ |
INSTEL SRLCUI 17023700 | 3 | co-subcontractant | 3 | — | vezi ↗ |
MOLDO TECH SRLCUI 22907427 | 7 | co-subcontractant | 2 | — | vezi ↗ |
FIRE ELECTRIC EUROSERVICE SRLCUI 24533566 | 16 | co-subcontractant | 2 | — | vezi ↗ |
SEIV INSTAL SRLCUI 17658796 | 4 | co-subcontractant | 1 | — | vezi ↗ |
MACO CONSTRUCT SRLCUI 23861212 | 2 | co-subcontractant | 1 | Da | vezi ↗ |
Pentru a vedea toti cei 36 de subcontractanti si terti sustinatori, deschideti pagina de firme partenere.
„Licitatii comune" = toate procedurile in care apar amandoua firmele, indiferent de relatie — exact cate se deschid la „vezi". Coloanele de dupa numara doar procedurile cu relatia de pe rand, deci sunt mereu mai mici sau egale. Derivat din declaratiile de participare depuse in SICAP, nu din rezultatul procedurii — deci acopera si ofertele care nu au castigat. Denumirile sunt cele CURENTE din registru; firmele straine pastreaza numele din anunt. „Concurenti = Da" inseamna ca aceleasi doua firme au fost, in alta procedura, in grupuri diferite pe acelasi lot. Informativ, nu dovada.