Sari la continut

Dosare in instanta

Toate dosarele gasite pentru VID HOLDING INDUSTRY S.R.L. in portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS).

  1. 217/86/2024Reclamantdetalii ▸
    pretenţii
    Tribunalul SuceavaFondLitigii cu profesioniştiiRespinge cererea (07.05.2026)
    Parti (2)
    Termene si solutii (17)
    1. Respinge cererea_Hotarare

      Respinge ca neîntemeiată acţiunea. Respinge ca neîntemeiată cererea reclamantei de obligare a pârâtei la plata de cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune, sub sancţiunea nulităţii, la Tribunalul Suceava. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin grefa instanţei, astăzi, data de 07.05.2026.

    2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea la data de 07.05.2026. Pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 05.05.2026.

    3. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea la data de 05.05.2026. Pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 28.04.2026.

    4. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea la data de 28.04.2026. Pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 22.04.2026.

    5. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea la data de 22.04.2026. Pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 07.04.2026.

    6. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea la data de 07.04.2026. Pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 24.03.2026.

    7. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea la data de 24.03.2026. Pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 11.03.2026.

    8. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea la data de 11.03.2026. Pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 25.02.2026.

    9. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronunţarea la data de 25.02.2026. Pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 10.02.2026.

    10. Amână cauzaincheieredesedinta

      ADMINISTRARE PROBATORIU

    11. Încheiereincheieredesedinta

      Faţă de cele stabilite prin Hotărârea nr. 4 din 26 august 2025 adoptată de către Adunarea Generală a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Suceava constând în suspendarea activităţii, începând cu data de 27.08.2025, cu consecinţa amânării cauzelor, Având în vedere că prezentul dosar nu are unul dintre obiectele exceptate prin hotărâre de la măsura anterior menţionată, DISPUNE Amână cauza la data de 02.12.2025, ora 1000, sala 232, în şedinţă publică, pentru când se citează părţile. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 07.10.2025.

    12. 242 NCPC/155-1 CPCincheiereSuspendare

      În baza art. 242 alin. 1 C.pr.civilă suspendă judecata cererii. Cu drept de recurs pe toată durata suspendării. Cererea de recurs se va depune, sub sancţiunea nulităţii cererii, la Tribunalul Suceava. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 14.01.2025.

    13. Amână cauzaincheieredesedinta

      LIPSĂ PROCEDURĂ PÂRÂTĂ

    14. Amână cauzaincheieredesedinta

      LIPSĂ PROCEDURĂ

    15. Încheiereincheieredesedinta

      Respinge ca neîntemeiată excepţia necompetenţei materiale procesuale a Secţiei a II-a Civile a Tribunalului Suceava, invocată din oficiu. Fixează termen de judecată la data de 12.11.2024, ora 09.00, pentru când se citează părţile. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin grefa instanţei, astăzi, 10.10.2024.

    16. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea la data de 10.10.2024. Pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 02.10.2024.

    17. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronunţarea la data de 02.10.2024. Pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 24.09.2024.

  2. 19358/3/2024Debitordetalii ▸
    cererea debitorului (art.66 alin.10 din Legea nr.85/2014)
    Tribunalul BucurestiFondFalimentAdmite cererea (18.06.2026)
    Parti (71)
    Termene si solutii (10)
    1. termen
    2. Admite cerereaHotarareintermediara

      În temeiul art. 145 alin. 1 lit. D din Legea nr. 85/2014 dispune intrarea în faliment prin procedura generală a debitorului VID HOLDING INDUSTRY SRL. În temeiul art. 145, alin. (2) din Legea nr. 85/2014 ridică dreptul de administrare al debitorului şi dispune dizolvarea societăţii debitoare. Dispune sigilarea bunurilor din averea debitoarei, în sarcina lichidatorului judiciar. Stabileşte termen de maxim 10 zile de la data notificării deschiderii procedurii falimentului, de predare a gestiunii averii de la debitor/administratorul judiciar către lichidatorul judiciar, împreună cu lista actelor şi operaţiunilor efectuate după deschiderea procedurii prevăzute la art. 84 alin. (2) din Legea nr. 85/2014. Dispune întocmirea şi predarea de către administratorul judiciar sau de administratorul special, după caz, către lichidatorul judiciar, în termen de maxim 10 zile de la intrarea în faliment, a unei liste cuprinzând numele şi adresele creditorilor şi toate creanţele acestora la data intrării în faliment, cu indicarea celor născute după data deschiderii procedurii, a tabelului definitiv al creanţelor şi a oricăror alte tabele întocmite în procedură, a oricăror rapoarte de distribuţie, a listei actelor şi operaţiunilor efectuate după data deschiderii procedurii. Fixează următoarele termene limită: a) termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor prevăzut la art. 146 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, în vederea întocmirii tabelului suplimentar –03.08.2026; b) termenul de verificare a creanţelor menţionate la art. 146 alin. (3) din lege, de întocmire şi publicare a tabelului suplimentar al acestora – 02.09.2026; c) termenul de depunere la tribunal a contestaţiilor – 7 zile de la publicarea tabelului suplimentar în Buletinul procedurilor de insolvenţă; d) termenul de întocmire a tabelului definitiv consolidat – 02.10.2026. Desemnează lichidator judiciar provizoriu pe Sierra Quadrant Filiala Bucureşti S.P.R.L. care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 64 din Legea nr. 85/2014, cu o remuneraţie provizorie de 10.000 lei din averea debitorului. În temeiul art. 146, alin. (1) şi (2) din Legea nr. 85/2014, dispune ca lichidatorul judiciar să trimită o notificare, în condiţiile art. 99, alin. (3) din aceeaşi lege, privind intrarea debitorului în procedura falimentului prin procedura generală, ridicarea dreptului de administrare şi dizolvarea acestuia, tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor/administratorul judiciar, menţionată la art. 145, alin. (2), lit. e), debitorului şi oficiului registrului unde debitorul este înmatriculat, pentru efectuarea menţiunii. Pune în vedere lichidatorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr. 31/1990, republicată şi dispune îndeplinirea formalităţilor privind menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai săi. Pune în vedere lichidatorului judiciar să depună lunar la dosar raportul prevăzut de art. 59, alin. (1) din Legea nr. 85/2014. Fixează termen pentru continuarea procedurii la 21.01.2027, ora 09,00. Cu drept de apel, în termen de 7 zile de la comunicare, apel care se depune la Tribunalul Bucureşti, Secţia a VII a. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi 18.06.2026.

    3. Încheiereincheieredesedinta

      Pentru continuare procedurii în vederea întocmirii tabelului definitiv şi depunerii unui eventual plan de reorganizare.

    4. Alte soluţiiRezolutie

      În temeiul Hotărârii Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Bucureşti nr. 3/26.08.2025, dispune amânarea judecării prezentei cauze până la data reluării activităţii de judecată.

    5. Încheiereincheieredesedinta

      Pentru îndeplinirea obligaţiilor stabilite în sarcina administratorului judiciar, continuarea perioadei de observaţie, soluţionarea litigiilor în care debitoarea e parte, întocmirea tabelului definitiv şi depunerea planului de reorganizare.

    6. Încheiereincheieredesedinta

      În temeiul disp. art.57 alin. 7 din Legea nr.85/2014 numeşte în calitate de administrator judiciar pe Sierra Quadrant Filiala Bucureşti S.P.R.L. Dispune predarea în termen de 5 zile de la data prezentei, a gestiunii averii către noul administrator judiciar, împreună cu lista actelor şi operaţiunilor efectuate după deschiderea procedurii. Dispune încetarea atribuţiilor administratorului judiciar Firanescu Insolvency SPRL desemnat prin Încheierea civilă pronunţată la data de 20.06.2024, pronunţată de Tribunalul Bucureşti – secţia a VII – civilă în dosarul nr. 1935/3/2024. Dispune emiterea adreselor către ambii practicieni în insolvenţă pentru a le aduce la cunoştinţă dispoziţiile prezentei încheieri. Cu drept de apel, în termen de 7 zile de la comunicare, apel care se depune la Tribunalul Bucureşti Secţia a VII a. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi 07.11.2024.

    7. Încheiereincheieredesedinta

      Pentru continuarea procedurii şi soluţionarea contestaţiilor la tabelul preliminar.

    8. Alte soluţiiincheieredesedinta

      Admite cererea de prelungire a termenului prevăzută de art.97 alin.1 din legea 85/2014. Prelungeşte termenul prevăzut la art.97 alin.1 din Legea nr.85/2014 cu 40 de zile. Executorie. Cu drept de a formula apel, în termen de 7 zile de la comunicarea, apel care se depune la Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 21.08.2024.

    9. Admite cerereaincheieredesedinta

      Admite cererea formulată de societatea debitoare VID HOLDING INDUSTRY SRL. În temeiul art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă deschide procedura generală împotriva debitoarei VID HOLDING INDUSTRY SRL. Califică cererea creditorului BRICK & STONE SYSTEMS SRL, drept declaraţie de creanţă. Dă dispoziţie tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al judecătorului sindic sau al administratorului judiciar, obligaţia de înştiinţare a băncilor revenindu-i administratorului judiciar, în cazul în care operează ridicarea de drept a dreptului de administrare. Fixează următoarele termene limită: a) termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului – 05.08.2024; b) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar de creanţe – 19.08.2024; c) termenul de definitivare a tabelului creanţelor – 09.09.2024; d) data primei şedinţe a adunării generale a creditorilor – 26.08.2024. Desemnează administrator judiciar provizoriu, la cererea creditorului, pe FIRANESCU INSOLVENCY S.P.R.L., cu o remuneraţie provizorie de 7000 lei din averea debitoarei, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din Legea nr. 85/2014. În temeiul art. 71 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, dispune ca administratorul judiciar să trimită o notificare, în condiţiile art. 99 alin. 3 din lege, privind deschiderea procedurii generale împotriva debitorului, tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor în conformitate cu art. 67 alin. 1 lit. c), debitorului şi oficiului registrului comerţului sau, după caz, registrului societăţilor agricole ori registrului asociaţiilor şi fundaţiilor în care debitorul este înmatriculat, pentru efectuarea menţiunii, instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul declarat la registrul comerţului, şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi, în vederea aplicării prevederilor art. 75 din Legea nr.85/2014. Pune în vedere administratorului judiciar să efectueze în 60 de zile de la data pronunţării prezentei hotărâri inventarierea bunurilor debitorului, să întocmească şi să depună la dosar, în termen de 20 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la art. 92 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, şi, în termen de 40 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la art. 97 din aceeaşi lege. În temeiul art. 39 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, dispune deschiderea de către debitor a unui cont la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii; în caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către administratorul judiciar. Eventualele disponibilităţi băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. Pune în vedere administratorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr. 31/1990, republicată şi dispune îndeplinirea formalităţilor privind menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai săi. Pune în vedere administratorului judiciar să depună lunar la dosar raportul prevăzut de art. 59 alin. 1 din Legea 85/2014. În acest scop, administratorul judiciar va efectua verificări şi va anexa răspunsurile de la DITL Sector 1, 2, 3, 4, 5 şi 6 Bucureşti, precum şi de la sediile secundare/ punctele de lucru, de la Serviciul Permise Auto, OCPI Bucureşti Sector 1-6, OCPI de la sediile secundare/ punctele de lucru, de la ANCPI – registrul la nivel naţional, REVISAL cu privire la situaţia contractelor de muncă în derulare la data deschiderii procedurii şi AFP Sector sediu debitoare cu privire la documentele contabile înregistrate la aceasta instituţie si situaţia conturilor debitoarei la data deschiderii procedurii. Pune în vedere administratorului judiciar/lichidatorului judiciar ca notificările transmise creditorilor să cuprindă solicitarea de comunicare a declaraţiilor de creanţe, a documentelor justificative, a taxei de timbru: (i) un exemplar va fi transmis atât in format scriptic (hârtie) la grefa Secţiei a VII-a Civilă a Tribunalului Bucureşti, cât şi în format electronic (documente PDF de maximum 4 MB fiecare) pe adresa de e-mail a Secţiei a VII-a Civilă a Tribunalului Bucureşti (trb-insolventa@just.ro); (ii) exemplarul destinat practicianului in insolventa va fi transmis pe adresa de corespondenta electronică ce va fi indicată de acesta prin notificare. Fixează termen pentru continuarea procedurii la 10.10.2024, ora 09.00. Executorie. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, ce va fi depus la Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă. Pronunţată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi 20.06.2024.

    10. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronunţarea la data de 20.06.2024. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 13.06.2024.

  3. 16569/3/2023Reclamantdetalii ▸
    anulare act administrativ
    Curtea de Apel BucurestiFond → RecursContencios administrativ şi fiscalcu casare (24.07.2025)
    Parti (5)
    • VID HOLDING INDUSTRY S.R.L.Reclamant
    • COMPANIA NAŢIONALĂ DE INVESTIŢII (CNI)Pârât
    • VID HOLDING INDUSTRY S.R.L. PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR FIRANESCU INSOLVENCY SPRLIntimat Reclamant
    • VID HOLDING INDUSTRY S.R.L.Intimat Reclamant
    • COMPANIA NAŢIONALĂ DE INVESTIŢII CNI S.A.Recurent Pârât
    Parcursul dosarului (2 etape · 13 termene)
    1. RecursCurtea de Apel Bucuresticu casare (24.07.2025)3 termene ▸
      1. cu casare_Hotarare

        Admite recursul. Casează în tot sentinţa civilă recurată şi în rejudecare: Respinge cererea de chemare în judecată, ca neîntemeiată. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 24.07.2025.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea la data de 24.07.2025. Pronunţată azi, 10.07.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea la data de 10.07.2025. Pronunţată azi, 26.06.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

    2. FondTribunalul BucurestiAdmite cererea (13.12.2024)10 termene ▸
      1. Admite cerereaHotarare

        Admite acţiunea. Anulează documentul constatator nr. 24322/26.04.2023, emis de către pârâtă. Cu recurs în 10 zile de la comunicare, ce se depune la Tribunalul Bucureşti. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 13.12.2024.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        amana pronuntarea la data de 13.12.2024

      3. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru comunicarea înscrisurilor depuse la dosar, amână judecarea cauzei la data de 06.12.2024.

      4. Amână cauzaincheieredesedinta

        În vederea formulării răspunsului la obiecţiuni, amână judecarea cauzei la data de 15.11.2024.

      5. Încheiereincheieredesedinta

        lipsa de procedura cu reclamanta care a intrat in insolvenţă - termen la 04.10.2024

      6. Încheiereincheieredesedinta

        pentru studierea inscrisurilor de la dosar - termen la 13.09.2024

      7. Încheiereincheieredesedinta

        pentru studiere raport expertiză - termne la 31.05.2024

      8. Încheiereincheieredesedinta

        lipsa raport expertiză / termen la 29.03.2024

      9. Încheiereincheieredesedinta

        pentru administrare probatorii / termen la 16.02.2024

      10. Încheiereincheieredesedinta

        pentru a da posibilitatea reclamantei de a achita ?i a face dovada achitării taxei de timbru / termen la 24.11.2023

    Cai de atac (2)
    • Recurs — declarata de COMPANIA NAŢIONALĂ DE INVESTIŢII (CNI), (21.01.2025)
    • Recurs — declarata de COMPANIA NAŢIONALĂ DE INVESTIŢII CNI S.A., (21.01.2025)
  4. 23721/301/2026Creditordetalii ▸
    ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. 49513,26 LEI
    Judecatoria Sectorul 3 BucurestiFondLitigii cu profesioniştii
    Parti (2)
    • VID HOLDING INDUSTRY SRLCreditor
    • SCHELE HOOTGEN SRLDebitor
    Termene si solutii (1)
    1. termen
  5. 3845/257/2024Apelant Pârâtdetalii ▸
    acţiune în constatare
    Judecatoria MediasApel → FondLitigii cu profesioniştiiAlte soluţii (06.04.2026)
    Parti (7)
    • SIERRA QUADRANT SPRLApelant Pârât
    • WEINISCH BERND EMILIntimat Reclamant
    • WEINISCH CATALINAIntimat Reclamant
    • VID HOLDING INDUSTRY SRLApelant Pârât
    • WEINISCH BERND EMILReclamant
    • WEINISCH CATALINAReclamant
    • VID HOLDING INDUSTRY SRLPârât
    Parcursul dosarului (2 etape · 8 termene)
    1. FondJudecatoria MediasAdmite cererea (16.04.2025)5 termene ▸
      1. Admite cerereaHotarare

        Admite acţiunea civilă formulată de reclamanţii WEINISCH BERND EMIL şi WEINISCH CĂTĂLINA, , în contradictoriu cu pârâta SC VID HOLDING JNDUSTRY SRL cu şi în consecinţă: Constată că a încetat contractul de închiriere nr. 2.1/01.12.2022 încheiat între părţi la data de 30.11.2023; Obligă pârâta la plata sumei de 13.612,5 lei reprezentând contravaloare chirie restantă potrivit contractului de închiriere nr. 2.1 din 01.12.2022 (5 luni x 550 euro lunar lunile iulie-noiembrie) calculată la un curs de schimb leuro=4,95 lei; Obligă pârâta la plata sumei de 8523,33 lei reprezentând contravaloare parţială lucrări readucere spaţiu în stare iniţială de la momentul închirierii potrivit contractului dintre părţi. Obligă pârâta să predea reclaman?ilor cheile de la apartament ( 2 chei) şi de la poarta de acces în imobil (3 chei) şi telecomanda de la sistemul de încălzire. Obligă pârâta la plata cheltuielilor de judecată către reclamante în sumă de 3856,79 lei. Cerere timbrată cu 1356,79 lei. Cu drept de apel în 30 zile de la comunicare la Tribunalul Sibiu. Apelul se depune la Judecătoria Mediaş.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        amână pronun?area la data de 16 aprilie 2025/având în vedere ora tarzie de finalizare a sedintei de judecata, 18.36 şi faptul că instanţa a avut de pronunţat 29 hotărâri din care a pronun?at 19 cauze

      3. Amână cauzaincheieredesedinta

        termen la data de 9 aprilie 2025,ora 11/pentru administrarea probei testimoniale cu martorul Moldovan Horaţiu

      4. Amână cauzaincheieredesedinta

        termen la data de 5 februarie 2025,ora 11/pentru studiul rela?iilor comunicate de pârâtă

      5. Amână cauzaincheieredesedinta

        termen la data de 4 decembrie 2024,ora 11/pentru administrarea probei cu interogatoriu luat pârâtei

    2. ApelTribunalul SibiuAlte soluţii (06.04.2026)3 termene ▸
      1. Alte soluţii_Hotarare

        Admite excepţia de netimbrare a cererii de apel şi anulează, ca netimbrat, apelul formulat de apelanta SC VID HOLDING INDUSTRY SRL şi prin administrator judiciar Sierra Quadrant SPRL, împotriva Sentin?ei civile nr. 454/16.04.2025 pronun?ată de Judecătoria Media?, pe care o păstrează. Obligă apelata la plata sumei de 2.500 lei, cheltuieli de judecată în favoarea intimatului . Cu drept de recurs în termen de 30 de zile de la data comunicării, cererea de recurs se depune la Tribunalul Sibiu. Pronunţată azi 06.04.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

      2. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână cauza la data de 06.04.2026, sala C, ora 09:00, pentru achitarea taxei judiciare de timbru.

      3. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amana cauza la data de 23.02.2026, sala C, ora 09:00, fa?ă de lipsa procedurii de citare.

    Cai de atac (1)
    • Apel — declarata de VID HOLDING INDUSTRY SRL, (15.07.2025)
  6. 19358/3/2024/a5Pârâtdetalii ▸
    reziliere/rezoluţiune/despăgubiri/impreviziune/contracte reziliere contract leasing nr 145952 si 149086( BCR LEASING IFN SA)
    Tribunalul BucurestiFondFaliment
    Parti (3)
    • BCR LEASING IFN SAReclamant
    • VID HOLDING INDUSTRY SRL PRIN ADMINISTRATOR SPECIAL DUŢU RADU-VICTORINOPârât
    • SIERRA QUADRANT SPRL FILIALA BUCURESTIPârât
    Termene si solutii (1)
    1. termen
  7. 19358/3/2024/a2Debitordetalii ▸
    contestaţie
    Curtea de Apel BucurestiFond → ApelFalimentNefondat (16.03.2026)
    Parti (6)
    • COMPANIA NAŢIONALĂ DE INVESTIŢII "CNI" SAContestator
    • VID HOLDING INDUSTRY SRLDebitor
    • SIERRA QUADRANT FILIALA BUCUREŞTI S.P.R.L. - ADMINISTRATOR JUDICIAR AL DEBITOAREI VID HOLDING INDUSTRY SRLIntimat
    • COMPANIA NAŢIONALĂ DE INVESTIŢII "CNI" SAIntimat contestator
    • VID HOLDING INDUSTRY SRL PRIN ADMINISTRATOR SPECIAL DUŢU RADU-VICTORINOApelant debitor
    • SIERRA QUADRANT FILIALA BUCUREŞTI S.P.R.L ÎN CALITATE DE ADMINISTRATOR JUJDICIAR AL DEBITOAREI VID HOLDING INDUSTRY SRLIntimat administrator judiciar
    Parcursul dosarului (2 etape · 9 termene)
    1. ApelCurtea de Apel BucurestiNefondat (16.03.2026)5 termene ▸
      1. Nefondat_Hotarare

        Respinge apelul, ca nefondat. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei, azi 16.03.2026.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea la 16 martie 2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei, azi, 02 martie 2026.

      3. Amână cauzaincheieredesedinta

        Respinge proba cu expertiză contabilă şi proba testimonială, ca neutile cauzei. Cu cale de atac o dată cu fondul. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei, azi 02.02.2026.

      4. Amână cauzaincheieredesedinta

        pentru ca apelanta-debitoare să precizeze obiectivele expertizei şi teza probatorie pentru proba cu martori

      5. SuspendatRezolutie

        În baza Hotărârii nr.2/26.08.2025 a Adunării Generale a judecătorilor din cadrul Curţii de Apel Bucureşti, dispune suspendarea soluţionării prezentei cauze.

    2. FondTribunalul BucurestiAdmite cererea (05.03.2025)4 termene ▸
      1. Admite cerereaHotarare

        Admite contestaţia. Dispune înscrierea contestatorului COMPANIA NAŢIONALĂ DE INVESTIŢII ,,C.N.I." SA în tabelul de creanţe al debitorului VID HOLDING INDUSTRY SRL din dosarul nr. 19358/3/2024 şi cu creanţa în cuantum de 5.014.760,71 lei. Cu drept de a formula apel în termen de 7 de zile de la comunicare, ce se va depune la Tribunalul Bucureşti – Secţia a VII-a Civilă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi 05.03.2025.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea la data de 05.03.2025. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 27.02.2025.

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea la data de 27.02.2025. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 13.02.2025.

      4. Încheiereincheieredesedinta

        În vederea soluţionării în cadrul dosarului de fond a cererii de confirmare a desemnării administratorului judiciar SIERRA QUADRANT FILIALA BUCUREŞTI SPRL.

    Cai de atac (2)
    • Apel — declarata de VID HOLDING INDUSTRY SRL, (10.04.2025)
    • Apel — declarata de VID HOLDING INDUSTRY SRL PRIN ADMINISTRATOR SPECIAL DUŢU RADU-VICTORINO, (10.04.2025)
  8. 1671/3/2024Pârâtdetalii ▸
    litigiu privind achiziţiile publice
    Curtea de Apel BucurestiFond → ApelContencios administrativ şi fiscalNefondat (27.11.2024)
    Parti (6)
    Parcursul dosarului (2 etape · 6 termene)
    1. ApelCurtea de Apel BucurestiNefondat (27.11.2024)3 termene ▸
      1. NefondatHotarare

        Respinge cererea intimatei CNI SA privind constatarea incetarii de drept a actiunii formulate in contradictoriu cu apelanta parata, ca neintemeiata. Respinge apelul, ca nefondat. Definitiva. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 27.11.2024.

      2. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână cauza pentru lipsă de procedură cu apelanta-pârâtă.

      3. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână cauza pentru lipsă de procedură cu apelanta-pârâtă.

    2. FondTribunalul BucurestiAdmite cererea (21.03.2024)3 termene ▸
      1. Admite cerereaHotarare

        Admite cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta Compania Naţională de Investiţii "CNI" S.A., în contradictoriu cu pârâtele VID HOLDING INDUSTRY S.R.L., şi ANTREPRIZĂ CONSTRUCŢII EDILITARE S.R.L. Obligă în solidar pârâtele VID HOLDING INDUSTRY S.R.L. şi ANTREPRIZĂ CONSTRUCŢII EDILITARE S.R.L. la plata către reclamanta Compania Naţională de Investiţii "CNI" S.A. a sumei de 183940,39 lei, reprezentând diferenţa de penalităţi de întârziere datorate ca urmare a finalizării cu întârziere a lucrărilor de execuţie pentru obiectivul de investiţii Pachet 43 - Loturi 1-2 - Lot 2 - "Sală de sport cu tribună 180 locuri, comuna Limanu, sat Limanu, str. Căminului nr. 58 - Şcoala Generală Limanu, judeţul Constanţa", conform contractului de proiectare şi execuţie de lucrări nr. 296/02.09.2019. Respinge ca neîntemeiată cererea reclamantei Compania Naţională de Investiţii "CNI" S.A. de obligare a pârâtelor VID HOLDING INDUSTRY S.R.L. şi ANTREPRIZĂ CONSTRUCŢII EDILITARE S.R.L. la plata cheltuielilor de judecată. Respinge ca neîntemeiată cererea pârâtei VID HOLDING INDUSTRY S.R.L. de obligare a reclamantei Compania Naţională de Investiţii "CNI" S.A. la plata cheltuielilor de judecată. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare, cererea de apel urmând a se depune la Tribunalul Bucureşti, Secţia a II-a, Contencios Administrativ şi Fiscal. Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 21.03.2024.

      2. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru a se lua cunoştinţă de înscrisurile depuse la dosar.

      3. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână judecarea cauzei la data de 29.02.2024, ora 11:00, Completul C34 FAP, sala 223 pentru ca reclamanta să ia cunoştinţă de cuprinsul întâmpinării.

    Cai de atac (2)
    • Apel — declarata de VID HOLDING INDUSTRY SRL, (07.05.2024)
    • Apel — declarata de VID HOLDING INDUSTRY SRL - PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR FIRĂNESCU INSOLVENCY SPRL, (07.05.2024)
  9. 3138/303/2023Apelantdetalii ▸
    contestaţie la executare suspendare provizorie
    Judecatoria Sectorul 6 BucurestiApel → FondCivilSchimbat total sau în parte (24.04.2024)
    Parti (3)
    • VID HOLDING INDUSTRY SRLApelant
    • SCHELE HOOGTEN SRLIntimat
    • VID HOLDING INDUSTRY SRLContestator
    Parcursul dosarului (2 etape · 6 termene)
    1. FondJudecatoria Sectorul 6 BucurestiRespinge cererea (08.06.2023)3 termene ▸
      1. Respinge cerereaHotarare

        Respinge, ca neîntemeiată, excep?ia inadmisibilită?ii contesta?iei la executare, invocată de intimată. Respinge contesta?ia la executare, ca neîntemeiată. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare, ce se va depune la Judecătoria Sectorului 6 Bucure?ti. Pronunţată azi, 08.06.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea la data de 08.06.2023, când soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 26.05.2023.

      3. Încheiereincheieredesedinta

        Admite excepţia de netimbrare a cererii de suspendare provizorie a executării, invocată din oficiu. Anulează, ca netimbrată, cererea de suspendare provizorie a executării silite formulată în Dosarul nr. 3138/303/2023. Fără cale de atac. Pronunţată azi, 23.02.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

    2. ApelTribunalul BucurestiSchimbat total sau în parte (24.04.2024)3 termene ▸
      1. Schimbat total sau în parteHotarare

        Admite apelul declarat împotriva Sentin?ei civile nr. 4116/08.06.2023 a Judecătoriei Sectorului 6 Bucure?ti. Schimbă în parte sentinţa apelată, în sensul că: Admite contestaţia la executare. Anulează actele şi formele de executare silită emise în dosarul de executare nr. 13/2023 aflat pe rolul BEJ Dobranici Doina Crenguta. Respinge capătul de cerere privind obligarea intimatului la plata către contestator a cheltuielilor de judecată, reprezentând onorariu avocat de la judecata în fond, ca neîntemeiat. Dispune restituirea către apelantul-contestator, la data ?i condi?ionat de rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, a sumei de 1.500 lei , achitată cu titlu de taxă judiciară de timbru (fond şi apel). Menţine, în rest, dispoziţiile sentinţei civile apelate. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 24.04.2024.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        În temeiul art. 396 alin. 1 Cod procedură civilă, având nevoie de timp suplimentar pentru deliberare, amână pronunţarea pentru data de 24.04.2024, care se va face, conform art. 396 alin. 2 Cod procedură civilă, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 09.04.2024.

      3. Amână cauzaincheieredesedinta

        Avand in vedere Hotararea Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Bucuresti nr. 1 din data de 10.01.2024, precum si prevederile art. 5 alin.1 lit. b din Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti aprobat prin Hotararea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 3.243 din 22.12.2022, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1254/27.12.2022, retinand ca prezentul litigiu nu se circumscrie cauzelor prevazute in cuprinsul hotararii adunarii generale, instanta dispune amanarea cauzei si acordarea unui nou termen de judecata la data de 09.04.2024, ora. 10

    Cai de atac (1)
    • Apel — declarata de VID HOLDING INDUSTRY SRL, (13.07.2023)
  10. 13305/3/2024Pârâtdetalii ▸
    litigiu privind achiziţiile publice
    Curtea de Apel BucurestiFond → ApelContencios administrativ şi fiscalNefondat (21.05.2025)
    Parti (7)
    Parcursul dosarului (2 etape · 4 termene)
    1. ApelCurtea de Apel BucurestiNefondat (21.05.2025)3 termene ▸
      1. Nefondat_Hotarare

        Respinge apelul ca nefondat. Definitivă. Pronunţată azi, 21.05.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea la 21.05.2025. Pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei azi, 07.05.2025.

      3. Amână cauzaincheieredesedinta

        În vederea refacerii procedurii de citare cu apelanta, amână cauza la data de 07.05.2025, ora 14:00, sala E 119 Sanda Ghimpu

    2. FondTribunalul BucurestiAdmite cererea (23.05.2024)1 termen ▸
      1. Admite cerereaHotarare

        Admite cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta Compania Naţională de Investiţii "CNI" S.A., în contradictoriu cu pârâtele MEVA CONCEPT S.R.L. şi VID HOLDING INDUSTRY S.R.L. Obligă în solidar pârâtele MEVA CONCEPT S.R.L. şi VID HOLDING INDUSTRY S.R.L. la plata către reclamanta Compania Naţională de Investiţii "CNI" S.A. a sumei de 1.103.086,92 lei, reprezentând penalităţi de întârziere în cuantum de 0,05% pentru fiecare zi de întârziere, datorate conform contractului de proiectare şi execuţie de lucrări privind realizarea obiectivului de investiţii: „Construire centru cultural - proiect tip - varianta V1, combustibil solid, sat Grumăzeşti, localitatea Grumăzeşti, judeţul Neamţ” nr. 146/13.05.2019, calculate pentru perioada 23 octombrie 2022 - 21 martie 2024, precum şi la plata în continuare a sumei reprezentând penalităţi de întârziere de la data de 22 martie 2024 şi până la finalizarea lucrărilor ce formează obiectul contractului nr. 146/13.05.2019. Respinge ca neîntemeiată cererea reclamantei Compania Naţională de Investiţii "CNI" S.A. de obligare a pârâtelor MEVA CONCEPT S.R.L. şi VID HOLDING INDUSTRY S.R.L. la plata cheltuielilor de judecată. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare, cererea de apel urmând a se depune la Tribunalul Bucureşti, Secţia a II-a, Contencios Administrativ şi Fiscal. Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 23.05.2024.

    Cai de atac (1)
    • Apel — declarata de SC VID HOLDING INDUSTRY SRL (FOSTĂ ROLANDA ANTREPRIZĂ CONSTRUCŢII CIVILE SRL), (20.08.2024)

1–10 din 47

Donează o cafea pentru proiect(se deschide pe buymeacoffee.com)