BAUUNTERNEHMUNG INSTALATIONEN ROEHRE S.R.L.
Nr. Reg. Com. J40/10664/2018EUID ROONRC.J40/10664/2018Infiintata 25.07.2018
Adresa:POIANA CU ALUNI nr. 6, bl. 17, ap. 89, Sector 2, București
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 28.08.2026
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri. Registrul scrie aceasta adresa in 3 feluri, deci firmele stau pe tot atatea chei:
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri. Registrul scrie aceasta adresa in 2 feluri, deci firmele stau pe tot atatea chei:
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 1% |
| 1 deținător în act | 1% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Admite cererea de reexaminare, formulată de petenta SERVICIUL PUBLIC LOCAL TERMOFICARE BRAŞOV, împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru în dosarul nr. 6936/300/2025. Constată că cererea de încuviin?are a executării silite este scutită de la plata taxei judiciare de timbru. Definitivă. Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor de către grefa instan?ei astăzi, 14.04.2025.
Admite cererea de completare a deciziei civile nr. 8/AP/04.11.2024 pronunţată de Curtea de Apel Braşov, formulată de petentul apelant reclamant Serviciul Public Local De Termoficare Bra?ov şi în consecinţă: Respinge cererea de restituire a cotei părţi din taxa judiciară de timbru în cuantum de 2.118,00 lei, achitată cu OP nr. 1016/20.09.2023, din care 2.098,00 lei aferentă petitului nr. 1 din cererea introductivă de instanţă şi 20,00 lei aferentă petitului nr. 2, petite la care petentul apelant a renunţat prin precizarea acţiunii depusă la dosarul cauzei, în conformitate cu art. 45 alin (1) lit. d) din OUG nr. 80/2013, ca fiind neîntemeiată. Definitivă. Pronunţată, în condiţiile art. 402 cod procedură civilă, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, azi 09.01.2025.
Faţă de lipsa de procedură cu intimata pârâtă, acordă termen de judecată la data de 09.01.2024, ora 11:00.
Admite apelul declarat de apelantul reclamant SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE TERMOFICARE BRA?OV împotriva sentinţei civile nr. 322/CA/17.04.2024 pronunţată de către Tribunalul Braşov - Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal, ?i în consecin?ă: Schimbă în parte sentinţa apelată în sensul că obligă pârâta Bauuternehmung Instalationen Roehre SRL la plata către reclamantul SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE TERMOFICARE BRA?OV a sumei de de 35.734,69 lei, reprezentând penalită?i de întârziere, ?i a sumei de 1504 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată. Se vor menţine restul dispoziţiilor din sentin?a civilă nr. 322/CA/17.04.2024 pronun?ată de Tribunalul Bra?ov – SCAF, care nu sunt contrare prezentei decizii, ca fiind temeinice ?i legale. Definitivă. Pronunţată, în condiţiile art. 396 cod procedură civilă, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, azi 04.11.2024.
Din lipsă de timp pentru deliberare, amână pronunţarea la data de 4.11.2024. Pronunţarea se va face în condiţiile art.396 al.2 Cod procedură civilă prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Ia act de renunţarea reclamantului SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE TERMOFICARE BRAŞOV în contradictoriu cu pârâta BAUUTERNEHMUNG INSTALATIONEN ROEHRE SRL la petitele 1 şi 2 ale cererii de chemare în judecată având ca obiect diminuarea valorii contractului de lucrări nr.26/10.10.2019 cu suma de 49.766,75 lei şi obligarea pârâtei la desemnarea unui reprezentant legal care să semneze procesul verbal de finalizare şi recepţie a lucrărilor, precum şi actul final privind închiderea contractului de lucrări nr.26/10.10.2019. Admite în parte cererea de chemare în judecată formulată de reclamantului SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE TERMOFICARE BRAŞOV în contradictoriu cu pârâta BAUUTERNEHMUNG INSTALATIONEN ROEHRE SRL şi pe cale de consecinţă, obligă pârâta să achite reclamantei suma de 19.075 lei cu titlu de penalităţi de întârziere. Obligă pârâta să achite reclamantei suma de 381,50 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Cu drept de a formula apel în termen de 10 zile de la comunicare care se depune la Tribunalul Braşov. Pronunţată prin punerea soluţiei al dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei azi, 17.04.2024.
amână pronunţarea la 17 04 2024
amână pronunţarea la 16 04 2024
amână pronunţarea la 15 04 2024
Pentru comunicarea precizării, amână cauza la 10 04 2024
Pentru precizarea cererii, amână cauza la 14 02 2024
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1.290.475 RON | 423.884 RON | -861.655 RON | — | 79.003 RON | 819.154 RON | 1 |
| 2019 | 416.562 RON | 395.177 RON | 0 RON | — | 363.004 RON | 395.270 RON | 1 |
| 2018 | — | -107 RON | 500 RON | — | 593 RON | 93 RON | — |
| Indicator | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1.290.475 RON | 416.562 RON | — |
| Venituri totale | 1.290.483 RON | 416.563 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 854.521 RON | 17.220 RON | 107 RON |
| Profit brut | 435.962 RON | 399.343 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 107 RON |
| Profit net | 423.884 RON | 395.177 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 107 RON |
| Active circulante | 79.003 RON | 363.004 RON | 593 RON |
| Stocuri | 1.529 RON | 1.529 RON | — |
| Creante | 13.406 RON | 359.729 RON | — |
| Casa si conturi la banci | 64.068 RON | 1.746 RON | 593 RON |
| Cheltuieli in avans | 3.871 RON | 32.266 RON | — |
| Datorii totale | -861.655 RON | 0 RON | 500 RON |
| Venituri in avans | 125.375 RON | — | — |
| Capitaluri proprii | 819.154 RON | 395.270 RON | 93 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 1 | 1 | — |
5 contracte atribuite, in valoare de 1.462.446 lei
Valorile achizitiilor directe sunt trunchiate la leu in indexul sursei, deci cifra lor de mai jos e o limita inferioara: suma reala e sub 1.462.451 lei.
Achizitii directe
5 contracte
1.462.446 lei
Licitatii publice
0 contracte
0 lei
Achizitii offline
0 contracte
0 lei
Castigat inseamna valoarea contractelor pe care firma le-a obtinut in anul acela. Se numara o singura data, in anul in care a fost semnat contractul.
Cand mai multe firme liciteaza impreuna, ca asociere, contractul castigat apare cu valoarea lui intreaga in dreptul fiecareia dintre ele. Toate au castigat dreptul la acelasi contract, iar intelegerea dintre ele, cine cat face si cine cat incaseaza, nu se publica nicaieri.
Executarea o trecem insa la una singura, liderul asocierii, adica firma pe care celelalte au imputernicit-o sa le reprezinte in fata autoritatii contractante. Asta nu inseamna ca ea a facut singura toata lucrarea. Inseamna ca datele publice nu spun cum s-a impartit munca, iar noi preferam sa nu inventam o impartire.
Executat inseamna valoarea contractelor a caror perioada de lucru s-a incheiat pana acum. La cele castigate in asociere, suma apare doar la liderul asocierii.
O firma poate castiga un contract mare intr-un an si sa-l lucreze in urmatorii trei. De aceea cele doua cifre nu au de ce sa fie egale — si nu e o greseala cand difera mult.
Sunt contracte care apartin anului respectiv, dar a caror perioada de lucru nu s-a terminat inca. Un contract semnat in decembrie 2025 pentru 12 luni se incheie in noiembrie 2026 — pana atunci nu putem spune ca a fost executat, asa ca il tinem separat. La contractele castigate in asociere, si suma asta apare doar la liderul asocierii.
Multe institutii cumpara printr-o intelegere pe termen lung: semneaza o singura data un acord-cadru pe cativa ani, apoi comanda din el pe masura ce au nevoie, prin contracte mai mici (numite subsecvente).
Intelegerea se numara ca si castig o singura data, in anul semnarii. Comenzile de mai tarziu nu se mai numara — altfel aceiasi bani ar aparea de doua ori.
Asa se explica un an cu „castigat” mic, dar cu activitate mare: firma executa ceea ce a castigat in anii dinainte.
Cand sistemul public nu inregistreaza valoarea unui acord-cadru, aratam estimarea institutiei, cu „max.” in fata. E o cifra dinainte de oferte, de obicei mai mare decat cat s-a contractat efectiv.
La finalul unui contract, institutia ar trebui sa publice un document constatator — o nota despre cum a decurs contractul. Cand exista, e cea mai buna dovada.
Problema: de cele mai multe ori nu exista. Cele 392.503 de licitatii incheiate din 2018 pana azi contin peste 3.931.110 de contracte, iar pentru ele s-au publicat doar 212.287 de documente constatatoare — adica sub 5,4% dintre contracte.
Privit pe licitatii, nu pe contracte: 65.431 din cele 392.503 au macar un document publicat, adica 16,7%. Pentru celelalte 83,3% nu s-a publicat nimic.
La achizitiile directe (cumparaturile mici, de zi cu zi) practic nu exista deloc: 9.016 documente la 19.218.031 de cumparaturi, adica sub 0,1%.
Iar cand exista, apar tarziu: jumatate sunt publicate la peste 134 de zile de la data documentului, iar 24,3% dintre ele la peste un an. De aceea anul in curs apare aproape intotdeauna cu 0% atestat — documentele pentru el inca nu au fost publicate.
* Cifrele de mai sus privesc platforma actuala de achizitii publice — adica din aprilie 2018 pana in prezent. Licitatiile mai vechi s-au desfasurat pe platforma dinainte, ale carei documente nu sunt publicate in acelasi loc, asa ca nu intra in socoteala. Numarul de contracte e o valoare minima: sistemul public publica doar primele 20 de contracte ale unei licitatii, iar unele au sute — deci procentul real e si mai mic.
Ne uitam la datele contractului: cand a fost semnat si pe cate luni s-a incheiat.
La contractele castigate in asociere, amandoua sumele, si cea executata si cea in derulare, apar doar la liderul asocierii. Regula se aplica la fel, fie ca exista sau nu un document constatator.
Coloana „atestat prin certificat” arata exact cat din suma executata e dovedita cu un document si cat e dedusa in felul de mai sus. Cu cat procentul e mai mare, cu atat cifra e mai sigura.
Sistemul public de achizitii nu publica platile. Nu se poate afla de acolo cati bani au intrat efectiv in contul firmei si cand.
Tot ce vedeti aici sunt valori de contract. „Executat” inseamna perioada contractului s-a incheiat, nu banii au fost incasati. Iar cifra de afaceri vine din bilanturile depuse, care se publica o data pe an — de aceea pentru anul in curs lipseste.
Contractele semnate in euro sau dolari le transformam in lei la cursul oficial BNR din ziua contractului. Pentru contractele mai noi decat istoricul de cursuri pe care il avem incarcat, folosim cursul raportat chiar de sistemul de achizitii — mai putin de incredere, fiindca acolo apar uneori valori evident gresite; cand nici acela nu e plauzibil, sarim valoarea in loc sa afisam o cifra falsa.
Cifrele sunt calculate direct pe datele publice, nu scrise de mana (ultimul calcul: 31.08.2026, 19:37).