Sari la continut

Dosare in instanta

Toate dosarele gasite pentru COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII "C.N.I." SA in portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS).

  1. 206/33/2025Recurentdetalii ▸
    anulare act administrativ ; obiecte secundare: anulare act administrativ, obligare emitere act administrativ
    Inalta Curte De Casatie Si JustitieFond → RecursContencios administrativ şi fiscalRespingere recurs - Nefondat (18.03.2026)
    Parti (4)
    Parcursul dosarului (2 etape · 3 termene)
    1. RecursInalta Curte De Casatie Si JustitieRespingere recurs - Nefondat (18.03.2026)1 termen ▸
      1. Respingere recurs - NefondatHotărâre

        Respinge recursul formulat de recurenta-pârâtă Compania Naţională de Investiţii SA împotriva sentinţei civile nr. 282 din 02.06.2025 a Curţii de Apel Cluj – Secţia a III-a contencios administrativ şi fiscal, ca nefondat. Obligă recurenta recurenta-pârâtă Compania Naţională de Investiţii SA la plata sumei de 425 lei către intimata-reclamată SC. Starcons PMP SRL., reprezentând cheltuieli de judecată. Definitivă. Pronunţată astăzi, 18 martie 2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.

    2. FondCurtea de Apel ClujAdmite cererea (02.06.2025)2 termene ▸
      1. Admite cererea_Hotarare

        Admite acţiunea formulată de reclamanta STARCONS PMP SRL în contradictoriu cu pârâta COMPANIA NAŢIONALĂ DE INVESTIŢII S.A. Anulează comunicarea nr. 319/SADVP/17.01.2025 referitoare la rezultatul procedurii de achiziţie directă de servicii de asistenţă tehnică de specialitate prin diriginţi de şantier pentru obiectivul de investiţii: ID 14035 Proiect tip – Construire creşă mică, sat Medieşu Aurit, comuna Medieşu Aurit, jud. Satu Mare şi clasamentul procedurii ID nr. 1639/16.09.2024, în ceea ce priveşte oferta depusă de reclamantă. Obligă pe pârâtă la reevaluarea ofertei depuse de reclamantă, sub aspectul reevaluării propunerii financiare, cu luarea în considerare a erorii materiale rectificate prin răspunsul la clarificări depus la data de 20.12.2024 pe platforma CNI. Obligă pe pârâtă la plata în favoarea reclamantei, a sumei de 150 de lei cu titlu de cheltuieli de judecată, constând în taxa judiciară de timbru. Cu recurs în 15 zile de la comunicare. Recursul se depune la Curtea de Apel Cluj. Pronunţată prin punerea minutei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei azi 02.06.2025.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea pentru data de 02.06.2025 prin punerea solutiei la dispozitia părtilor prin intermediul grefei instantei în conditiile art. 396 alin. 2 Cod Procedură civilă.

    Cai de atac (4)
    • Recurs — declarata de COMPANIA NAŢIONALĂ DE INVESTIŢII SA, (07.07.2025)
    • Recurs — declarata de COMPANIA NAŢIONALĂ DE INVESTIŢII - CNI SA (07.07.2025)
    • Recurs — declarata de COMPANIA NAŢIONALĂ DE INVESTIŢII SA, (04.07.2025)
    • Recurs — declarata de COMPANIA NAŢIONALĂ DE INVESTIŢII - CNI SA (04.07.2025)
  2. 2880/3/2025Reclamantdetalii ▸
    litigiu privind achiziţiile publice ; obiecte secundare: despăgubire, obligaţia de a face, pretentii
    Inalta Curte De Casatie Si JustitieFond → Apel → RecursContencios administrativ şi fiscalSchimbat total (26.02.2026)
    Parti (10)
    Parcursul dosarului (3 etape · 6 termene)
    1. RecursInalta Curte De Casatie Si Justitie1 termen ▸
      1. termen
    2. ApelCurtea de Apel BucurestiSchimbat total (26.02.2026)1 termen ▸
      1. Schimbat total_Hotarare

        Admite apelul şi modifică sentinţa în sensul că: Admite cererea de chemare în judecată şi obligă pârâtele, în solidar, la plata către reclamantă a sumei de 1.104.538,18 lei reprezentând penalită?i de întârziere în finalizarea lucrărilor de execuţie, aferente unei perioade de 557 zile de întârziere cuprinsă între data de 30.01.2023 ?i data de 09.08.2024, precum şi la plata în continuare a sumelor reprezentând penalită?i de întârziere, de la data de 10.08.2024 ?i până la finalizarea lucrărilor contractate pentru obiectivul de investiţii ce formează obiectul Contractului nr.200/25.03.2021. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei astăzi, 26.02.2026

    3. FondTribunalul BucurestiRespinge cererea (06.11.2025)4 termene ▸
      1. Respinge cererea_Hotarare

        Respinge cererea, ca neîntemeiată. Obligă reclamanta să plătească pârâtei Quadratum Architecture SRL suma de 21.864,27 lei şi pârâtei Acriem Product SRL suma de 20.729,21 lei, cheltuieli de judecată. Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare, cererea urmând să fie depusă la sediul Tribunalului Bucureşti. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 06.11.2025.

      2. Termen preschimbatincheieredesedinta

        Termen preschimbat ca urmare a desfiin?ării Completului 25 FAP ?i a repartizării ciclice a dosarului.

      3. Amână cauzaincheieredesedinta

        pentru administrarea probei cu interogatoriu

      4. Amână cauzaincheieredesedinta

        pentru a se lua cuno?tin?ă de înscrisurile depuse

    Cai de atac (6)
    • Revizuire - Apel — declarata de ACRIEM PRODUCT S.R.L., (17.04.2026)
    • Recurs — declarata de ACRIEM PRODUCT S.R.L., (17.04.2026)
    • Recurs — declarata de ACRIEM PRODUCT S.R.L. (17.04.2026)
    • Revizuire - Apel — declarata de ACRIEM PRODUCT S.R.L. (17.04.2026)
    • Apel — declarata de COMPANIA NAŢIONALĂ DE INVESTIŢII CNI SA, (02.12.2025)
    • Apel — declarata de COMPANIA NAŢIONALĂ DE INVESTIŢII CNI SA (02.12.2025)
  3. 3131/86/2024Reclamantdetalii ▸
    pretenţii
    Inalta Curte De Casatie Si JustitieFond → Apel → RecursLitigii cu profesioniştiiRespingere recurs - Nefondat (24.03.2026)
    Parti (6)
    • COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII C.N.I. - SAReclamant
    • UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL RADAUTIPârât
    • COMPANIA NAŢIONALĂ DE INVESTIŢII SA BUCUREŞTIApelant Reclamant
    • UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL RĂDĂUŢI PRIN PRIMARIntimat Pârât
    • COMPANIA NAŢIONALĂ DE INVESTIŢII „C.N.I."SAIntimat
    • UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL RĂDĂUŢI PRIN PRIMARRecurent
    Parcursul dosarului (3 etape · 13 termene)
    1. RecursInalta Curte De Casatie Si JustitieRespingere recurs - Nefondat (24.03.2026)1 termen ▸
      1. Respingere recurs - NefondatHotărâre

        Respinge, ca nefondat, recursul declarat de recurenta-pârâtă Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Rădăuţi, prin primar, împotriva deciziei nr. 202 din 7 noiembrie 2025 pronunţate de Curtea de Apel Suceava – Secţia a II-a Civilă. Definitivă.

    2. ApelCurtea de Apel SuceavaSchimbat total (07.11.2025)2 termene ▸
      1. Schimbat total_Hotarare

        Admite apelul. Schimbă în totalitate sentinţa apelată, astfel: Admite acţiunea aşa cum a fost formulată. Obligă pârâtul municipiul Rădăuţi să plătească reclamantului CNI Bucureşti suma de 203.086,41 lei. Cu drept de recurs în termen de 30 de zile de la comunicare, ce se depune la Curtea de Apel Suceava. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.

      2. Amână cauzaincheieredesedinta
    3. FondTribunalul SuceavaRespinge cererea (10.04.2025)10 termene ▸
      1. Respinge cerereaHotarare

        Respinge acţiunea, ca neîntemeiată. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, cererea de apel putând fi depusă la Tribunalul Suceava. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, astăzi, 10 aprilie 2025.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea pentru data de 10 aprilie 2025, când soluţia se va pronunţa prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, astăzi, 26 martie 2025.

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea pentru data de 26 martie 2025, când soluţia se va pronunţa prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, astăzi, 12 martie 2025.

      4. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea pentru data de 12 martie 2025, când soluţia se va pronunţa prin punerea acesteia la dispozi?ia păr?ilor de către grefa instan?ei. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, astăzi, 25 februarie 2025.

      5. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea pentru data de 25 februarie 2025, când soluţia se va pronunţa prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, astăzi, 12 februarie 2025.

      6. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea pentru data de 12 februarie 2025, când soluţia se va pronunţa prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, astăzi, 29 ianuarie 2025.

      7. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea pentru data de 29 ianuarie 2025, când soluţia se va pronunţa prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, astăzi, 15 ianuarie 2025.

      8. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea pentru data de 15 ianuarie 2025, când soluţia se va pronunţa prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, astăzi, 31 decembrie 2024.

      9. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea pentru data de 31 decembrie 2024, când soluţia se va pronunţa prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, astăzi, 19 decembrie 2024.

      10. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea pentru data de 19 decembrie 2024, când soluţia se va pronunţa prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, astăzi, 10 decembrie 2024.

    Cai de atac (3)
    • Recurs — declarata de UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL RĂDĂUŢI PRIN PRIMAR, (04.12.2025)
    • Apel — declarata de COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII C.N.I. - SA, (17.06.2025)
    • Apel — declarata de COMPANIA NAŢIONALĂ DE INVESTIŢII SA BUCUREŞTI, (17.06.2025)
  4. 32364/3/2023Reclamantdetalii ▸
    alte cereri ; obiecte secundare: obligaţia de a face, pretentii
    Inalta Curte De Casatie Si JustitieFond → Apel → RecursContencios administrativ şi fiscalAdmitere recurs - Admitere recurs - cu casare (22.04.2026)
    Parti (10)
    Parcursul dosarului (3 etape · 11 termene)
    1. RecursInalta Curte De Casatie Si JustitieAdmitere recurs - Admitere recurs - cu casare (22.04.2026)1 termen ▸
      1. Admitere recurs - Admitere recurs - cu casareHotărâre

        Respinge excepţia nulităţii recursului. Admite recursul declarat de reclamanta Compania Naţională de Investiţii – C.N.I. S.A. împotriva Încheierii din 17 decembrie 2025 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a X-a contencios administrativ şi fiscal. Casează încheierea recurată şi trimite cauza aceleiaşi instanţe pentru continuarea judecăţii. Definitivă. Pronunţată astăzi, 22 aprilie 2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

    2. ApelCurtea de Apel BucurestiAlte cauze (17.12.2025)6 termene ▸
      1. Alte cauzeincheiereSuspendare

        În temeiul disp. 75 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, suspendă prezenta cauză. Cu drept de recurs pe toată durata suspendării. Cererea de recurs se depune la Curtea de Apel Bucureşti, sub sanc?iunea nulităţii. Pronunţată prin punerea solu?iei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 17.12.2025.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea la data de 17.12.2025. Pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 03.12.2025.

      3. Alte cauzeRezolutie

        În baza Hotărârii nr. 2/26.08.2025, a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Curţii de Apel Bucure?ti, dispune suspendarea soluţionării prezentei cauze.

      4. Amână cauzaincheieredesedinta

        lipsă procedură

      5. Amână cauzaincheieredesedinta

        lipsă procedură- dovada de îndeplinire a procedurii de citare, de la sediul administratorului judiciar nu a fost completată de factorul poştal.

      6. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână cauza pentru lipsa de procedură cu intimata SC CARINA &FLORI SRL, precum şi pentru a se depune extras BPI cu privire la situaţia societăţii intimate SC CARINA &FLORI SRL.

    3. FondTribunalul BucurestiAdmite cererea (19.03.2024)4 termene ▸
      1. Admite cerereaHotarare

        Respinge excep?iile. Admite cererea. Obligă în solidar pârâtele la plata către reclamantă a sumei de 622.301,33 lei reprezentând contravaloarea garanţiei de bună execuţie datorată pentru Contractul de proiectare ?i execu?ie de lucrări nr. 114/19.04.2019. Respinge ca neîntemeiată cererea reclamantei de obligare a pârâtelor la plata cheltuielilor de judecată. Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea pentru exercitarea căii de atac se depune la Tribunalul Bucure?ti, sec?ia a II-a. Pronun?ată azi, 19.03.2024, prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor de către grefa instan?ei.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronun?area la data de 19.03.2024. Pronun?area hotărârii se va face prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei. Pronun?ată în ?edin?ă publică azi, 13.03.2024.

      3. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru a se lua cuno?tin?ă de înscrisuri

      4. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru administrarea probei cu înscrisuri.

    Cai de atac (4)
    • Recurs — declarata de COMPANIA NAŢIONALĂ DE INVESTIŢII - C.N.I. S.A., (14.01.2026)
    • Recurs — declarata de COMPANIA NAŢIONALĂ DE INVESTIŢII - C.N.I. S.A. (14.01.2026)
    • Apel — declarata de SC EN ELECTRIC PROIECT OFFICE S.R.L., (20.08.2024)
    • Apel — declarata de SC EN ELECTRIC PROIECT OFFICE S.R.L. (20.08.2024)
  5. 6750/2/2025Reclamantdetalii ▸
    anulare act administrativ ; obiecte secundare: suspendare executare act administrativ
    Inalta Curte De Casatie Si JustitieFond → RecursContencios administrativ şi fiscalAlte soluţii (05.02.2026)
    Parti (4)
    • COMPANIA NAŢIONALĂ DE INVESTIŢII CNI SAReclamant
    • ASOCIEREA CONSTRUCŢII ERBAŞU SA&CONCELEX ENGINEERING SRL&TERRA GAZ CONSTRUCT SRLPârât
    • COMPANIA NAŢIONALĂ DE INVESTIŢII CNI SARecurent
    • ASOCIEREA CONSTRUCŢII ERBAŞU SA&CONCELEX ENGINEERING SRL&TERRA GAZ CONSTRUCT SRLIntimat
    Parcursul dosarului (2 etape · 5 termene)
    1. RecursInalta Curte De Casatie Si Justitie1 termen ▸
      1. termen
    2. FondCurtea de Apel BucurestiAlte soluţii (05.02.2026)4 termene ▸
      1. Alte soluţii_Hotarare

        Respinge excepţia nulităţii cererii, invocată de pârâta Asocierea SC Construcţii Erbaşu SA&Concelex Engineering SRL&Terra Gaz Construct SRL, prin lider de asociere SC Constucţii Erbaşu SA. Respinge cererea formulată de reclamanta Compania Naţională de Investiţii CNI SA în contradictoriu cu pârâta Asocierea SC Construcţii Erbaşu SA&Concelex Engineering SRL&Terra Gaz Construct SRL, prin lider de asociere SC Constucţii Erbaşu SA. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicarea hotărârii, cererea de recurs urmând a se depune la Curtea de Apel Bucure?ti - Secţia a X-a de Contencios Administrativ şi Fiscal şi pentru Achiziţii Publice, sub sancţiunea nulităţii. Pronunţată azi. 05.02.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea la data de 05.02.2026. Pronunţată azi, 22.01.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei.

      3. Respinge cererea de suspendareincheieredesedinta

        Respinge ca nefondată cererea de suspendare a executării sentinţei arbitrale nr. 82/07.10.2025, pronunţată de Tribunalul arbitral în dosarul nr. 83/2024. Definitivă. Pronunţată azi, 17.11.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei.

      4. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronun?area la data de 17.11.2025.Pronunţată azi, 13.11.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei.

    Cai de atac (2)
    • Recurs — declarata de COMPANIA NAŢIONALĂ DE INVESTIŢII CNI SA, (07.05.2026)
    • Recurs — declarata de COMPANIA NAŢIONALĂ DE INVESTIŢII CNI SA (07.05.2026)
  6. 38603/299/2025detalii ▸
    pretenţii 106332,35 LEI
    Judecatoria Sectorul 1 BucurestiFondLitigii cu profesioniştiiAmână pronunţarea (14.08.2026)
    Parti (2)
    • COMPANIA NAŢIONALĂ DE INVESTIŢII C.N.I. - CU SEDIUL ALESReclamant
    • OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. - SEDIUL ALESPârât
    Termene si solutii (6)
    1. Amână pronunţarea

      termen introdus din eroare

    2. Respinge cererea_Hotarare

      Respinge cererea, ca neîntemeiată. Cu drept de apel în 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti. Pronunţată astăzi, 14.08.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

    3. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Conform dispoziţiilor art. 396 alin. (1) C.proc.civ., amână pronunţarea la data de 14.08.2026, soluţia aducându-se la cunoştinţă prin punerea la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei astăzi, 31.07.2026.

    4. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Conform dispoziţiilor art. 396 alin. (1) C.proc.civ., amână pronunţarea la data de 31.07.2026, soluţia aducându-se la cunoştinţă prin punerea la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei astăzi, 17.07.2026.

    5. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Conform dispoziţiilor art. 396 alin. (1) C.proc.civ., amână pronunţarea la data de 17.07.2026, soluţia aducându-se la cunoştinţă prin punerea la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei astăzi, 03.07.2026.

    6. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 03.07.2026. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 18.06.2026.

  7. 566/99/2024/a5Creditordetalii ▸
    procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată
    Curtea de Apel IasiFond → ApelFalimentÎncheiere (24.07.2026)
    Parti (89)
    Parcursul dosarului (2 etape · 3 termene)
    1. ApelCurtea de Apel IasiÎncheiere (24.07.2026)3 termene ▸
      1. termen
      2. Încheiereincheieredesedinta

        Cu unanimitate, asupra chestiunii rămase in divergenţă, Respinge excepţia lipsei dovezii calităţii de reprezentant a administratorului special Zăinescu Daniel, pentru societatea debitoare TEC TELECOM S.R.L. Asupra celorlalte chestiuni rămase în pronunţare, Admite cererea de suspendare a executării/efectelor hotărârii nr 462 pronunţată de Tribunalul Iaşi – Secţia a II a civilă de contencios administrativ si fiscal la 29.05.2026, formulată de debitoarea TEC TELECOM S.R.L., prin administratorului special Zăinescu Daniel. In temeiul dispoz art 43 alin 5 lit c din legea 85/2014, dispune suspendarea executării/efectelor hotărârii nr 462 pronunţată de Tribunalul Iaşi – Secţia a II a civilă de contencios administrativ si fiscal la 29.05.2026, până la soluţionarea apelului ce formează obiectul dosarului asociat a5. Definitivă.

      3. Încheiereincheieredesedinta

        In temeiul dispoz art 399 cod procedură civilă, repune cauza pe rol, pentru reluarea dezbaterilor, in complet de divergenţă, asupra excepţiei lipsei dovezii calităţii de reprezentant a administratorului special pentru societatea debitoare, apelant in prezenta cauză. Stabileşte termen la 24 iulie 2026, ora 11. Dispune citarea de urgenţă a părţilor, prin Buletinul Procedurilor in Insolvenţă.

    2. FondTribunalul Iasi0 termene ▸

      Fara termene inregistrate.

  8. 42514/299/2026Pârâtdetalii ▸
    cerere de valoare redusă 30856,22 LEI
    Judecatoria Sectorul 1 BucurestiFondLitigii cu profesioniştii
    Parti (2)
  9. 24402/3/2026Pârâtdetalii ▸
    litigiu privind achiziţiile publice
    Curtea de Apel BucurestiFond → RecursContencios administrativ şi fiscalAdmite cererea (14.07.2026)
    Parti (4)
    • ASOCIEREA S.C. SERVAL SOLUTIONS S.R.L. - S.C. CORNELLS FLOOR S.R.L. PRIN LIDER DE ASOCIERE S.C. SERVAL SOLUTIONS S.R.L.Reclamant
    • COMPANIA NAŢIONALĂ DE INVESTIŢII - C.N.I. S.A.Pârât
    • ASOCIEREA S.C. SERVAL SOLUTIONS S.R.L. - S.C. CORNELLS FLOOR S.R.L. PRIN LIDER DE ASOCIERE S.C. SERVAL SOLUTIONS S.R.L.Intimat
    • COMPANIA NAŢIONALĂ DE INVESTIŢII - C.N.I. S.A.Recurent
    Parcursul dosarului (2 etape · 1 termene)
    1. RecursCurtea de Apel Bucuresti0 termene ▸

      Fara termene inregistrate.

    2. FondTribunalul BucurestiAdmite cererea (14.07.2026)1 termen ▸
      1. Admite cererea_Hotarare

        Admite cererea de suspendare a executarii. Suspendă executarea documentului constatator nr.10645/17.03.2026 pana la solutionarea fondului actiunii in anulare. Obligă paratul să achite reclamantului suma de 1.227 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata (taxa judiciară de timbru). Cu recurs in 5 zile de la comunicare, care se va depune la Tribunalul Bucuresti. Pronunţată astăzi, 14.07.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin grefa instanţei.

    Cai de atac (1)
    • Recurs — declarata de COMPANIA NAŢIONALĂ DE INVESTIŢII - C.N.I. S.A., (28.07.2026)
  10. 32998/3/2026Reclamantdetalii ▸
    litigiu privind achiziţiile publice SUMA DE 122.930,91 LEI
    Tribunalul BucurestiFondContencios administrativ şi fiscal
    Parti (2)
    Termene si solutii (1)
    1. termen

1–10 din 567

Donează o cafea pentru proiect(se deschide pe buymeacoffee.com)