Sari la continut

Dosare in instanta

Toate dosarele gasite pentru ACTIV GROUP MANAGEMENT SRL in portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS).

  1. 13345/3/2026Pârâtdetalii ▸
    pretenţii răspundere contractuală- disjungere cerere de chemare în garanţie din dos. 28986/3/2024 al TB S4
    Tribunalul BucurestiFondCivilAmână cauza (20.08.2026)
    Parti (6)
    Termene si solutii (3)
    1. Amână cauza
    2. termen
    3. Amână cauzaincheieredesedinta

      lipsă procedură

  2. 21638/325/2024Pârâtdetalii ▸
    pretenţii
    Tribunalul TimisFond → ApelLitigii cu profesioniştiiAdmite in parte cererea (17.06.2026)
    Parti (4)
    Parcursul dosarului (2 etape · 9 termene)
    1. ApelTribunalul Timis0 termene ▸

      Fara termene inregistrate.

    2. FondJudecatoria TimisoaraAdmite in parte cererea (17.06.2026)9 termene ▸
      1. Admite in parte cererea_Hotarare

        Admite în parte ac?iunea civilă formulată de reclamanta SC ETA AUTOMATIZĂRI INDUSTRIALE SRL, în contradictoriu cu pârâta SC ACTIV GROUP MANAGEMENT SRL. Obligă pârâta să achite reclamantei suma de 5.357,42 lei, reprezentând restul de plată din factura nr. 1134164/01.09.2023. Respinge în rest ac?iunea, ca neîntemeiată. Obligă pârâta să achite reclamantei cheltuieli de judecată în cuantum de 504,92 lei. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, apelul urmând a se depune la Judecătoria Timi?oara. Pronunţată la data de 17.06.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronun?area la data de 17.06.2026

      3. Amână cauzaincheieredesedinta

        T: 10.06.2026, ora 10 pt. lipsa de procedura cu pârâta şi pt. recitarea acesteia cu men?iunea de a indica daca mai solicita proba cu expertiza specialitatea contabilitate, iar în caz afirmativ pt. depunerea obiectivelor cu cel puţin 3 zile înaintea termenului de judecată.

      4. Termen preschimbatincheieredesedinta

        Termenul a fost preschimbat la data de 18.06.2025.

      5. Încheiereincheieredesedinta

        Repartizează dosarul completului C10, secţia I civilă. Menţine dispoziţiile anterioare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 18.06.2025.

      6. Încheiereincheieredesedinta

        Admite sesizarea din oficiu, cu privire la preschimbarea termenului de judecată. Stabileşte termen de judecată la data de 18.06.2025. Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei azi, 13.06.2025.

      7. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru lipsă de procedură cu pârâta, amână judecarea cauzei la data de 17.09.2025, ora 10:00.

      8. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru îndeplinirea unor obligaţii de către reclamantă, amână judecarea cauzei la data de 28.05.2025, ora 10:00.

      9. Amână cauzaincheieredesedinta

        În vederea administrării probelor propuse, amână judecarea cauzei la data de 26.03.2025, ora 10:00.

    Cai de atac (1)
    • Apel — declarata de SC ETA AUTOMATIZARI INDUSTRIALE SRL, (16.07.2026)
  3. 4879/3/2026Reclamantdetalii ▸
    pretentii 287,073,00 LEI
    Tribunalul BucurestiFondAsigurări socialeAdmite cererea (29.06.2026)
    Parti (2)
    • ACTIV GROUP MANAGEMENT SRLReclamant
    • CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE A MUNICIPIULUI BUCUREŞTIPârât
    Termene si solutii (2)
    1. Admite cererea_Hotarare

      Admite cererea de chemare în judecată. Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei totale de 287.073 lei reprezentând indemnizaţii care sunt suportate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, plătite de reclamantă asiguraţilor în lunile mai – august 2025. Obligă pârâta la plata către reclamantă a daunelor interese reprezentând dobânda legală penalizatoare pentru plata cu întârziere a sumelor componente din suma de mai sus, calculate de la expirarea termenului de 60 de zile de la data înregistrării fiecărei cereri de decontare din acest interval şi până la data plăţii efective. Executorie provizoriu de drept. Cu apel în 30 de zile de la comunicare, cererea de exercitare a căii de atac urmând a fi depusă la Tribunalul Bucureşti – Secţia a VIII-a Civilă, Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale. Pronunţată azi 29.06.2026 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

    2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronunţarea la data de 29.06.2026. Pronunţată azi 17.06.2026 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

    Cai de atac (1)
    • Apel — declarata de CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, (31.07.2026)
  4. 15563/3/2019Creditordetalii ▸
    cererea debitorului (art.66 alin.10 din Legea nr.85/2014) rep cf.art.142 al.3 din ROIIJ, cerere de ridicare a suspendarii
    Tribunalul BucurestiFondFalimentÎncheiere (26.03.2026)
    Parti (97+)

    Sursa (ECRIS) taie lista partilor pe fiecare etapa, deci numarul de mai sus e un minim: dosarul are cel putin atatea parti, posibil mai multe.

    Termene si solutii (53)
    1. termen
    2. Încheiereincheieredesedinta

      Pentru continuarea procedurii, în vederea valorificării bunurilor şi soluţionării litigiilor în care debitoarea este parte, amână cauza.

    3. Alte soluţiiRezolutie

      În temeiul Hotărârii Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Bucureşti nr. 3/26.08.2025, dispune amânarea judecării prezentei cauze până la data reluării activităţii de judecată.

    4. Încheiereincheieredesedinta

      Pentru continuarea procedurii, în vederea valorificării bunurilor, amână cauza.

    5. Încheiereincheiereindreptareeroaremateriala

      Admite sesizarea de îndreptare a erorii materiale. Îndreptarea erorii materiale strecurate în cuprinsul celui de-al patrulea paragraf al dispozitivului sentinţei civile nr. 5247/31.10.2024 pronunţate de Tribunalul Bucureşti – Secţia a VII-a Civilă în prezentul dosar, în sensul că acesta va avea următorul conţinut: „În temeiul art. 145 alin. (1) lit. A pct. c) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, dispune intrarea în faliment prin procedura generală a Delta Antrepriză de Construcţii şi Montaj SRL, J40/2701/1993, CUI 3575631, cu sediul în Bucureşti, str. Chiciurei nr. 39-48, sector 3. Cu apel în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, care va fi depus la Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 05.11.2024.

    6. Alte soluţiiHotarareintermediara

      Respinge cererea de repunere în termen pentru actualizarea planului de reorganizare în conformitate cu situaţia actuală a debitoarei, formulată de către debitoare prin administrator special, ca neîntemeiată. Respinge cererea creditorilor Teo Terra Construct SRL, Andocris Invent Construct SRL şi Rosini Prest Construct SRL, ca neîntemeiată. Respinge cererile creditorilor Nepal Serv SRL şi Umiva Engineering SRL, ca inadmisibile. În temeiul art. 145 alin. (1) lit. B din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, dispune intrarea în faliment prin procedura generală a Delta Antrepriză de Construcţii şi Montaj SRL. În temeiul art. 145 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, ridică dreptul de administrare al debitorului şi dispune dizolvarea societăţii debitoare. Dispune sigilarea bunurilor din averea debitoarei, în sarcina lichidatorului judiciar. Stabileşte termen de maxim 5 zile de la data notificării deschiderii procedurii falimentului, de predare a gestiunii averii de la debitor/administratorul judiciar către lichidatorul judiciar, împreună cu lista actelor şi operaţiunilor efectuate după deschiderea procedurii prevăzute la art. 84 alin. (2) din Legea nr. 85/2014. Dispune întocmirea şi predarea de către administratorul judiciar sau de administratorul special, după caz, către lichidatorul judiciar, în termen de maxim 5 zile de la intrarea în faliment, a unei liste cuprinzând numele şi adresele creditorilor şi toate creanţele acestora la data intrării în faliment, cu indicarea celor născute după data deschiderii procedurii, a tabelului definitiv al creanţelor şi a oricăror alte tabele întocmite în procedură, a oricăror rapoarte de distribuţie, a listei actelor şi operaţiunilor efectuate după data deschiderii procedurii. Fixează următoarele termene limită: a) termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor prevăzut la art. 146 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, în vederea întocmirii tabelului suplimentar – 13.12.2024; b) termenul de verificare a creanţelor menţionate la art. 146 alin. (3) din lege, de întocmire şi publicare a tabelului suplimentar al acestora – 10.01.2025; c) termenul de depunere la tribunal a contestaţiilor – 7 zile de la publicarea tabelului suplimentar în Buletinul procedurilor de insolvenţă; d) termenul de întocmire a tabelului definitiv consolidat – 07.02.2025. Desemnează lichidator judiciar provizoriu pe CITR Filiala Bucureşti SPRL, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 64 din Legea nr. 85/2014, cu o remuneraţie de 5000 lei din averea debitoarei. În temeiul art. 146 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 85/2014, dispune ca lichidatorul judiciar să trimită o notificare, în condiţiile art. 99, alin. (3) din aceeaşi lege, privind intrarea debitorului în procedura falimentului prin procedura generală, ridicarea dreptului de administrare şi dizolvarea acestuia, tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor/administratorul judiciar, menţionată la art. 145, alin. (2), lit. e), debitorului şi oficiului registrului unde debitorul este înmatriculat, pentru efectuarea menţiunii. Pune în vedere lichidatorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr. 31/1990, republicată şi dispune îndeplinirea formalităţilor privind menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai săi. Pune în vedere lichidatorului judiciar să depună lunar la dosar raportul prevăzut de art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014. Fixează termen pentru continuarea procedurii la data de 20.03.2025, ora 10:00, cu citarea păr?ilor. Executorie. Cu apel în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, ce va fi depus la Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 31.10.2024.

    7. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronunţarea la data de 31.10.2024. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 17.10.2024.

    8. Încheiereincheieredesedinta

      În vedere comunicării prin BPI a cererii de deschidere a procedurii de faliment depusă la acest termen de judecată şi pentru a da posibilitate creditorilor de a lua cunoştinţă de aceasta, amână cauza.

    9. Încheiereincheieredesedinta

      Având în vedere cererile formulate şi depuse la dosarul cauzei la data de 04.09.2024 şi având în vedere sus?inerile părţilor, amână cauza.

    10. Repus pe rolincheieredesedinta

      Respinge cererea de prorogare a solu?ionării cererii de trecere la faliment după solu?ionarea cererii de suspendare a efectelor deciziei pronun?ate de către Curtea de Apel Bucure?ti în dosarul nr. 15563/3/2019/a113, ca neîntemeiată. În temeiul art. 400 Cod procedură civilă, repune cauza pe rol în vederea punerii în discuţie, cu prioritate faţă de cererea de trecere la faliment, a cererii de repunere în termen pentru actualizarea planului de reorganizare. Acordă termen de judecată la data de 05.09.2024, ora 10:00, în şedinţă publică, cu citarea părţilor. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 09.05.2024.

    11. Încheiereincheieredesedinta

      Admite excepţia netimbrării cererii de recuzare. Anulează cererea de recuzare a domnului judecător Ciorsac Silviu- Alexandru, ca netimbrată. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 26.04.2024.

    12. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea la data de 09.05.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 25.04.2024.

    13. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronunţarea la data de 25.04.2024. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 11.04.2024

    14. Încheiereincheieredesedinta

      în vederea soluţinării în mod definitiv a dosarului asociat nr. 15563/3/2019/a113, amână cauza

    15. Încheiereincheieredesedinta

      Repune cauza pe rol în baza art. 400 CPC. Prorogă discutarea cererii de repunere în termen după soluţionarea în mod definitiv a dosarului asociat nr. 15563/3/2019/a113. Acordă termen pentru data de 14.12.2023 h. 10.00 pentru când se vor cita părţile prin BPI. Cale de atac odată cu fondul. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de grefa instanţei, azi, 23.10.2023.

    16. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amâna pronun?area pentru 23.10.2023. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 17.10.2023

    17. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amâna pronun?area pentru 17.10.2023. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 12.10.2023

    18. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      pentru continuarea procedurii insolvenţei debitoarei acordă termen la data de 14.12.2023 ora 10 reţine cauza în pronunţare cu privire la cererea de repunere în termen pentru actualizarea planului de reorganizare şi Amâna pronun?area cu privire la aceasta pentru 12.10.2023. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 28.09.2023

    19. Încheiereincheieredesedinta

      pentru continuarea procedurii, în vederea soluţionării contestaţiilor formulate împotriva procesului verbal al adunării creditorilor din 22.05.2023, amână judecarea cauzei

    20. Încheiereincheieredesedinta

      pentru continuarea procedurii, în vederea expirării termenului de contestare a procesului-verbal al adunării creditorilor din data de 22.05.2023 şi în vederea discutării propunerii practicianului în insolvenţă, amână cauza

    21. Încheiereincheieredesedinta

      Pentru continuarea procedurii în vederea desfăşurării adunării creditorilor convocată cu ordinea de zi votarea planului de reorganizare, amână cauza

    22. Încheiereincheieredesedinta

      Admite cererea administratorului judiciar. În baza art. 132 alin. 2 din Legea 85/2014 dispune prelungirea termenului de depunere a planului de reorganizare cu 30 de zile. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare prin BPI. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Bucureşti, Secţia a VII-a civilă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de grefa instanţei, azi, 09.03.2023.

    23. Încheiereincheieredesedinta

      pentru continuarea procedurii insolvenţei debitoarie, în vederea depunerii planului de reorganizare , amână cauza

    24. Încheiereincheieredesedinta

      pentru continuarea procedurii insolvenţei debitoarei, amână cauza

    25. Alte soluţiiHotarareintermediara

      Admite în parte cererea de ridicare a suspendării formulată de creditoarea BRD GROUPE SOCIETE GENERALE SA. Dispune ridicarea suspendării prevăzute de disp. art.75 alin.1/Legea nr.85/2014 cu privire la creanţele creditoarei şi valorificarea imediată, în cadrul procedurii, în sensul încasării creanţelor ce fac obiectul ipotecilor mobiliare. Pune în vedere administratorului judiciar să vireze către creditorul ipotecar sumele încasate de la debitorii indicaţi în contractul de ipotecă mobiliară asupra conturilor bancare şi de ipotecă mobiliară asupra anumitor drepturi de creanţă din data de 24.09.2015 înscris la AEGRM sub avizul nr. 2015-00041747819422 – CBN. Respinge în rest cererea ca neîntemeiată. Cu drept de apel, în termen de 7 zile de la comunicare prin BPI. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei astăzi 27.09.2022.

    26. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amâna pronun?area pentru 27.09.2022. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 22.09.2022.

    27. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amâna pronun?area pentru 22.09.2022. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 08.09.2022.

    28. Încheiereincheieredesedinta

      pentru continuarea procedurii, în vederea soluţionării contestaţiilor formulate împotriva tabelului preliminar, amână cauza la data de 03.11.2022 ora 09 în vederea soluţionării cererii de ridicare a suspendării forumulată de către BRD acordă termen la data de 08.09.2022 ora 10

    29. Alte soluţiiHotarareintermediara

      Constată că cererea formulată de creditoarea BRD privind ridicarea suspendării prevăzute de art. 75 alin. 1 din Legea 85/2014 şi încasarea creanţelor ce fac obiectul ipotecilor mobiliare a fost soluţionată în sensul respingerii ca prematur formulată prin încheierea de şedinţă din 9.07.2020 Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare prin BPI. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Bucureşti, Secţia a VII-a Civilă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei astăzi 14.03.2022.

    30. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      pe fondul cazei acordă termen la data de 02.06.2022, pentru continuiarea procedurii, reţine cauza în pronunţare asupra cererii de ridicare a suspendării formulată de către BRD Amâna pronunţarea pentru 14.03.2022. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 03.03.2022

    31. Alte soluţiiHotarareintermediara

      Admite cererile de ridicare a suspendării formulate de creditoarele ALPHA BANK, Banca Transilvania şi OTP BANK. Admite în parte cererea de ridicare a suspendării formulată de creditoarea BRD. Dispune ridicarea suspendării prevăzute de disp. art.75 alin.1/Legea nr.85/2014 cu privire la creanţele creditoarelor şi valorificarea imediată, în cadrul procedurii, cu aplicarea corespunzătoare a disp. art.154-158 şi cu condi?ia achitării din preţ a cheltuielilor prev. de art.159 alin.1 pct.1/Legea nr.85/2014, a bunurilor asupra cărora poartă garanţiile creditoarelor, cu excepţia imobilelor situate în Bucureşti, str. Chiciurei nr. 39 – 45 şi nr. 27-29 sector 3. Cu drept de apel, în termen de 7 zile de la comunicare prin BPI. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei astăzi 21.12.2021.

    32. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amâna pronun?area pentru 21.12.2021. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 20.12.2021.

    33. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      pentru continuarea procedurii, amână cauza reţine cauza în pronunţare asupra cererilor de ridicare a suspendării formulate în cauză Amâna pronun?area pentru 20.12.2021. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 09.12.2021..

    34. Încheiereincheieredesedinta

      în vederea depunerii raspunsului la obiec?iunile încuviinţate cu privire la raportul de evaluare şi în vederea definitivării tabelului de creanţe, va amâna cauza va proroga discutarea cererii de suspendare depusă de către OTP Bank

    35. Încheiereincheieredesedinta

      pentru continuarea procedurii, în vederea finalizării evaluării bunurilor şi in vederea soluţionării contestaţiilor, amână cauza

    36. Încheiereincheieredesedinta

      prorogă solu?ionarea cererilor de ridicare a suspendării formulate în cauză până la definitivarea raportului de evaluare

    37. Încheiereincheieredesedinta

      Admite obiecţiunile 1 şi 2 formulate de creditoarele VALLYS DECO SRL şi TEO TERRA CONSTRUCT SRL. Pune în vedere evaluatorului să reevalueze bunurile prin efectuarea inspecţiei fizice a acestora. Admite obiecţiunile 1 şi 2 (ii) formulate de creditoarea SOS SERVICE SRL. Pune în vedere evaluatorului să reevalueze bunurile în raport de data inspecţiei fizice a acestora. Respinge în rest obiecţiunile, ca neîntemeiate. Ia act de renunţarea creditoarei BAU KLINCHER ART SRL la cererea de intrare în faliment. Admite excepţia netimbrării cererii de intrare în faliment formulată de AGRONUT CONSTRUCT SRL. Anulează cererea ca netimbrată. Cu drept de apel, în termen de 7 zile de la comunicare prin BPI în ceea ce priveşte obiecţiile şi excepţia netimbrării şi cu recurs în termen 30 de zile de la comunicare prin BPI în ceea ce priveşte cererea de renunţare la judecată. Cererea de apel/recurs se va depune la Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei astăzi 1.02.2021.

    38. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      în vederea soluţinării cererilor de ridicare a suspendării amână cauza la 04.02.2021 ora. 10 pentru continuarea procedurii amână cauza la 01.04.2021 ora 11 reţine cauza în pronunţare asupra obiec?iunilor la raportul de evaluare şi asupra excep?iilor invocate (inadmisibilităţii prematurităţii şi excep?iei netimbrării) cu privire la cererea de trecere la faliment formulată de AGRONUT CONSTRUCT SRL Amâna pronun?area pentru 01.02.2021. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 21.01.2021

    39. Încheiereincheieredesedinta

      in vederea citării creditorilor AMRO INC SRL ŞI CARPAŢI COMPETENCE IN PRODUCTION SRL prin administrator judiciar, având învedere că împotriva acestora a fost deschisă procedura insolvenţei, va acorda termen la data de 21.01.2021, termen la care se vor discuta obiec?iunile la raportul de evaluare, cererile de ridicare a suspendării şi cererile de trecere la faliment

    40. Încheiereincheieredesedinta

      in vederea discutării cererii de ridicare a suspendării formulată de către ALPHA BANK şi a obiec?iunilor la raportul de evaluare, amână cauza

    41. Amână cauzaincheieredesedinta

      Admite excepţia prematurităţii cererilor de ridicare a suspendării. Respinge cererile ca prematur formulate. Cu drept de apel, în termen de 7 zile de la comunicare prin BPI. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei astăzi 9.07.2020.

    42. Amână cauzaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      pentru continuarea procedurii, în vederea finalizării evaluării bunurilor, amână cauza la data de 29.10.2020 - ora 10:00 reţine cauza în pronunţare asupra excep?iei prematurităţii Amâna pronun?area pentru 09.07.2020. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 02.07.2020.

    43. Repus pe rolRezolutie

      Suspendat de drept în baza art.42 alin.6 din Decretul Presedintelui României nr.195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, pe toată perioada stării de urgenţă.

    44. Încheiereincheieredesedinta

      Având în vedere că prin hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Bucureşti din data de 21.01.2020, s-a dispus suspendarea activităţii pe o durată nedeterminată, şi amânarea dosarelor aflate pe rolul completelor de judecată, amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 02.04.2020

    45. Încheiereincheieredesedinta

      Având în vedere hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Bucureşti nr. 2/21.01.2020, prin care s-a hotărât suspendarea pe o durată nedeterminată a activităţii de judecată, cu excepţia cauzelor urgente, amâna judecarea cauzei.

    46. Încheiereincheieredesedinta

      Având în vedere că prin hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Bucureşti din data de 21.01.2020, s-a dispus suspendarea activităţii pe o durată nedeterminată şi amânarea dosarelor aflate pe rolul completelor de judecată, amână judecarea cauzei

    47. Încheiereincheieredesedinta

      pentru a da posibilitate părţilor de a lua cunoştinţă de întâmpinările formulate în cauză, în vederea soluţionării cererii de ridicare a suspendării formulată de ALPHA, acordă termen la data de 20.02.2020

    48. Încheiereincheieredesedinta

      pentru continuarea procedurii acordă termen la data de 23.01.2020 şi reţine cauza în pronunţare pe solicitarea administratorului judiciar de a se lua act de confirmarea practicianului în insolvenţă În baza art. 57 alin. 2 din Legea 85/2014, ia act de confirmarea practicianului în insolvenţă CITR FILIALA BUCUREŞTI în calitate de administrator judiciar al debitoarei. Cu drept de a formula apel în termen de 7 zile de la comunicare prin publicare în B.P.I. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 10.10.2019.

    49. Amână cauzaincheieredesedinta

      Admite cererea formulată de administratorul judiciar. În temeiul art. 101 alin. 1 din Legea 85/2014 dispune prelungirea termenului de efectuare a procedurii de inventariere a bunurilor din averea debitoarei cu 60 de zile. Cu drept de apel, în termen de 7 zile de la comunicarea încheierii prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de grefa instanţei, azi, 10.07.2019.

    50. Amână cauzaincheieredesedinta

      Admite cererea administratorului judiciar. În baza art. 97 alin. 1 din Legea 85/2014 dispune prelungirea termenului de depunere a raportului asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia insolvenţei debitorului cu 40 de zile. În temeiul art. 100 alin. 2 din Legea 85/2014 dispune prelungirea termenelor limită prevăzute de art. 100 alin. 1 lit. b,c şi e cu 30 de zile. Stabileşte termenul de definitivare a tabelului creanţelor la 25 de zile de la expirarea termenului prevăzut de art. 101 alin. 1 lit.c din Legea 85/2014. Cu drept de apel, în termen de 7 zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Bucureşti secţia a VII-a civilă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de grefa instanţei, azi, 18.06.2019.

    51. Admite cerereaincheieredesedinta

      Admite cererea debitoarei. În temeiul art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, deschide procedura generală împotriva debitoarei. Fixează următoarele termene limită: a) termenul limită de depunere, de către creditori, a opoziţiilor la încheierea de deschidere a procedurii - 10 zile de la notificare, b) termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului – 15.07.2019; c) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar de creanţe – 5.08.2019; d) termenul de definitivare a tabelului creanţelor – 30.08.2019; e) data primei şedinţe a adunării generale a creditorilor – 12.08.2019. În baza art. 45 alin. 1. lit. d din Legea 85/2014, numeşte în calitate de administrator judiciar provizoriu practicianul în insolvenţă CITR FILIALA BUCUREŞTI SPRL care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 raportat la art. 87 alin. 1 lit. a din Legea nr. 85/2014, cu o remuneraţie de 3000 lei lunar din averea debitorului. În temeiul art. 71 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, dispune ca administratorul judiciar să trimită o notificare, în condiţiile art. 99 alin. 3 din lege, privind deschiderea procedurii generale împotriva debitorului, tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor în conformitate cu art. 67 alin. 1 lit. c), debitorului şi oficiului registrului comerţului sau, după caz, registrului societăţilor agricole ori registrului asociaţiilor şi fundaţiilor în care debitorul este înmatriculat, pentru efectuarea menţiunii, instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul declarat la registrul comerţului, şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi, în vederea aplicării prevederilor art. 75 din Legea nr. 85/2014. Pune în vedere administratorului judiciar să efectueze în 60 de zile de la data pronunţării prezentei hotărâri inventarierea bunurilor debitorului, să întocmească şi să depună la dosar, în termen de 20 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la art. 92 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, şi, în termen de 40 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la art. 97 din aceiaşi lege. Pune în vedere administratorului judiciar să convoace adunarea generala a acţionarilor/asociaţilor sau membrilor persoanei juridice pentru desemnarea administratorului special in termen de maxim 10 de zile de la notificarea deschiderea procedurii. În temeiul art. 39 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, dispune deschiderea de către debitor a unui cont la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii; în caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către administratorul judiciar. Eventualele disponibilităţi băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. Pune în vedere administratorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr. 31/1990, republicată şi dispune îndeplinirea formalităţilor privind menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai săi. Pune în vedere administratorului judiciar să depună lunar la dosar, raportul prevăzut de art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. Dispune conexarea dosarului nr. 7370/3/2019 În baza art. 66 alin. 7 din Legea 85/2017 califică cererile creditoarelor formulate în prezentul dosar şi în dosarul conexat privind deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitoarei drept declaraţii de creanţă. Fixează termen pentru analiza stadiului continuării procedurii la 10.10.2019. Executorie. Cu drept de apel, în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă Cererea de apel se va depune la Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 30.05.2019.

    52. Amână cauzaincheieredesedinta

      Respinge cererea de preschimbare a termenului de judecată, ca neîntemeiată. Cale de atac odată cu fondul. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de grefa instanţei, azi, 28.05.2019.

    53. Încheiereincheieredesedinta

      admite cererea de abţinere fără cale de atac. pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de grefa insanţei, azi, 24.05.2019

    Cai de atac (2)
    • Apel (08.03.2022)
    • Apel (16.11.2020)
  5. 2398/107/2025Pârâtdetalii ▸
    pretentii
    Tribunalul AlbaFondLitigii de muncăRespinge cererea (09.07.2026)
    Parti (2)
    • BOTA VIOREL CIPRIANReclamant
    • SC ACTIV GROUP MANAGEMENT SRLPârât
    Termene si solutii (4)
    1. Respinge cererea_Hotarare

      Respinge cererea formulată de reclamantul BOTA VIOREL CIPRIAN în contradictoriu cu pârâta S.C. ACTIV GROUP MANAGEMENT S.R.L. Fără cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Tribunalul Alba, sub sancţiunea nulităţii. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei astăzi, 9 iulie 2026.

    2. Repus pe rolincheieredesedinta

      Repune cauza pe rol şi acordă termen la data de 09.07.2026, ora 12:00, sala 2. Dispune citarea reclmantei cu menţiunea să îşi exprime punctul de vedere cu privire la administrarea probelor solicitate de pârâtă: proba testimonială şi proba cu expertiză contabilă. De asemenea, dispune citarea reclamantei cu menţiunea să îşi exprime punctul de vedere cu privire la înscrisurile depuse de pârâtă cu privire la orele suplimentare.

    3. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 28.05.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 14.05.2026.

    4. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauza la data de 14.05.2026, ora 11:00, în vederea studierii înscrisurilor depuse la dosarul cauzei.

  6. 671/1285/2022Creditordetalii ▸
    deschiderea procedurii la cererea creditorului
    Tribunalul Comercial ClujFondFalimentAmână cauza (19.05.2026)
    Parti (35)
    Termene si solutii (18)
    1. termen
    2. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amana solutionarea cauzei pentru data de 20 octombrie 2026, sala 102, ora 11:00 in vederea continuarii demersurilor impuse de stadiul procedurii.

    3. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amana solutionarea cauzei pentru data de 19 mai 2026, sala 102, ora 12:00 in vederea solutionarii contestatiilor trimise spre rejudecarea continuarea demersurilor impuse de stadiul procedurii.

    4. Amână cauzaincheieredesedinta

      În conformitate cu Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Specializat Cluj nr. 4/26 august 2025, prin care s-a decis, ca formă de protest, limitarea activităţii judiciare, va dispune amânarea soluţionării cauzei şi va acorda un nou termen de judecată pentru data de 27 ianuarie 2026, sala 102, ora 11:00.

    5. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amana solutionarea cauzei pentru data de 07 octombrie 2025, sala 102, ora 11:00 in vederea continuarii procedurii, valorificarii bunurilor debitoarei si intocmirii tabelului definitiv de creante.

    6. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amana solutionarea cauzei pentru data de 27 mai 2025, sala 102, ora 11:00, in vederea continuarii demersurilor de valorificare a bunurilor debitoarei.

    7. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amana solutionarea cauzei pentru data de 28 ianuarie 2025, sala 102, ora 11:00 in vederea continuarii demersurilor de valorificare a bunurilor debitoarei si monitorizare a dosarelor in care debitoarea este parte

    8. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amana solutionarea cauzei pentru data de 24 septembrie 2024, sala 102, ora 11:00, in vederea continuarii demersurilor de valorificare a bunurilor.

    9. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amana solutionarea cauzei pentru data de 21 mai 2024 in vederea continuarii demersurilor de valorificare a bunurilor debitoarei conform regulamentelor de valorificare aprobate, a continuarii demersurilor de arhivare a documentelor societatii si de reprezentare a intereselor debitoarei in situatiile litigioase si dosarele aflate pe rolul instantelor.

    10. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amana solutionarea cauzei pentru data de 16 ianuarie 2024, sala 102, ora 11:00, in vederea continuarii demersurilor de clarificare a situatiei salariatiilor, a demersurilor de evaluare a bunurilor debitoarei.

    11. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amana solutionarea cauzei pentru data de 19 septembrie 2023, ora 11:00, sala 102 in vederea continuarii demersurilor impuse de stadiul procedurii.

    12. termen
    13. Legea 85/2006 privind insolventaHotarare

      Admite cererea de deschidere a procedurii secundare de insolvenţă a debitoarei TIRENA SCAVI SPA, formulată de Marco Terrigi şi Luca Rossi, în calitate de lichidatori judiciari ai TIRENA SCAVI SPA, numiţi prin Sentinţa nr. 11/2023, pronunţată la data de 30.01.2023, de Tribunal Lucca din Italia, prin care s-a dispus deschiderea procedurii principale de faliment a debitoarei. Dispune deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei faţă de debitoarea TIRENA SCAVI SPA. Constată, în condiţiile art. 66 alin. (6) din Legea nr. 85/2014, că cererile de deschidere a procedurii insolvenţei formulate de creditorii TRANS CASTOR SRL, ACTIV GROUP MANAGEMENT SRL, MURAL GRUP SRL, AXON SPEDITION SRL, MARACANA TM CONSTRUCT SRL, MONICAM CONCEPT SRL, SOR AD BUILDING SRL, TRANS AR TRUST INSTALAŢII, SOCRITA TEAM CONSTRUCT SRL, PROTECT NPG INTERVENTII SRL, GROUP TRINITY SRL, SC EXPERT RENT CONSTRUCT SRL, IDEEA CONSTRUCT SRL, SC ALL IZOMETAL SRL, BANCA TRANSILVANIA SA, UNICREDIT BANK SA, HELIOS INVEST SRL, VERONA LOGISTIC SRL, SANT BAU CON SRL, NIG METAL VEST SRL, TRANS PETRE SRL, IVONCO TRADE SRL, devin declaraţii de creanţă. Desemnează în calitate de lichidator judiciar provizoriu BDO Business Restructuring SPRL, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 64 din Legea nr. 85/2014, instrumentând prezenta procedură de faliment în formă simplificată până la eventuala sa confirmare sau schimbare, în condiţiile Legii nr. 85/2014. Stabileşte în favoarea lichidatorului judiciar provizoriu un onorariu provizoriu lunar de 1.000 lei + eventual TVA plus un onorariu de succes de 5% + eventual TVA din sumele recuperate în cadrul procedurii, plafonat la suma de 7.000 lei + eventual TVA în ipoteza prevăzută de art. 121 alin. (1) lit. a) din Statutul privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă. Stabileşte în sarcina lichidatorului judiciar provizoriu obligaţia de a depune la dosar în termen de 40 de zile de la deschiderea procedurii un raport asupra cauzelor şi împrejurărilor ce au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitoarei, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă conform art. 64 lit. a) din Legea nr. 85/2014. Dispune în sarcina lichidatorului judiciar provizoriu obligaţia de a efectua notificările prevăzute de art. 99-100 din Legea nr. 85/2014. Dispune în sarcina lichidatorului judiciar provizoriu obligaţia de a efectua inventarierea bunurilor debitoarei, în termen de 60 de zile de la deschiderea procedurii, conform art. 101 din Legea nr. 85/2014. Dispune dizolvarea debitoarei. Dispune ridicarea dreptului de administrare al debitoarei. Dispune desemnarea administratorului special în vederea reprezentării intereselor asociaţilor. Dispune comunicarea prezentei hotărâri instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul debitoarei şi tuturor băncilor unde debitoarea are deschise conturi, această din urmă obligaţie fiind în sarcina lichidatorului judiciar provizoriu. Stabileşte în sarcina debitoarei obligaţia de a pune la dispoziţia lichidatorului judiciar provizoriu toate informaţiile şi documentele apreciate ca necesare cu privire la activitatea şi averea sa, precum şi lista cuprinzând plăţile efectuate în ultimele 6 luni anterioare deschiderii procedurii şi transferurile patrimoniale făcute în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii. Dă dispoziţie tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără ordinul judecătorului sindic sau al lichidatorului judiciar sub sancţiunea prevăzută de art. 86 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, obligaţia de notificare revenind lichidatorului judiciar provizoriu. Fixează termenul limită pentru depunerea de către creditori a opoziţiilor la hotărârea de deschidere a procedurii pentru data de 19.05.2023, precum şi termenul de soluţionare a opoziţiilor pentru data de 30.05.2023. Fixează termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei la data de 21.04.2023, termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe la data de 02.05.2023, termenul pentru depunerea contestaţiilor faţă de tabelul de creanţe, cu privire la creanţele şi drepturile trecute, sau, după caz, netrecute de lichidatorul judiciar în tabelul preliminar de creanţe, de 7 zile de la publicarea tabelului preliminar de creanţe în BPI şi termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii şi pentru definitivarea tabelului de creanţe la 30.05.2023. Dispune desfăşurarea primei şedinţe a adunării creditorilor la sediul lichidatorului judiciar provizoriu, la data de 05.05.2023, ora 12:00. Dispune sigilarea bunurilor din averea debitoarei şi îndeplinirea celorlalte operaţiuni de lichidare. Dispune în sarcina lichidatorului judiciar provizoriu obligaţia de a depune lunar un raport cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitoarei, onorariul încasat, cu precizarea modalităţii de calcul al acestuia precum şi, dacă este cazul, stadiul efectuării inventarierii, un extras al acestuia urmând a fi publicat de către lichidatorul judiciar provizoriu în BPI. Stabileşte termen de judecată pentru examinarea stadiului procedurii şi soluţionarea eventualelor contestaţii şi pentru definitivarea tabelului preliminar de creanţe pentru data de 30.05.2023. Executorie. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare, cererea urmând a fi depusă la Tribunalul Specializat Cluj. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 07.03.2023.

    14. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amana pronuntarea hotararii pentru data de 07 martie 2023

    15. Legea 85/2006 privind insolventaHotararecameraconsiliu

      Admite cererile de preschimbare a termenului în dosarul nr. 671/1285/2022, formulate de creditoarea BT SA şi debitoarea TIRRENA SCAVI SPA. Dispune preschimbarea termenului de judecată în dosarul nr. 671/1285/2022, pentru data de 28.02.2023, sala 102, ora 12:00. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei, azi, 16.02.2023.

    16. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amana solutionarea cauzei pentru data de 18 aprilie 2023, ora 12:00, sala 102 in vederea legalei indepliniri a procedurii de citare cu debitoarea.

    17. Legea 85/2006 privind insolventaHotarare

      Ia act de renunţarea creditoarei S D C SRL la judecarea cererii de deschidere a procedurii insolvenţei împotriva debitoarei T S S I S C, obiect al dosarului conexat nr. 993/1285/2022. Cu drept de recurs în termen de 30 de zile de la data comunicării, ce urmează a fi depus la Tribunalul Specializat Cluj. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 01.11.2022.

    18. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amana solutionarea cauzei pentru data de 01 noiembrie 2022, ora 11:00, sala 102 in vederea depunerii unei pozitii procesuale din partea debitoarei.

  7. 1255/2/2023*Reclamant Reclamantdetalii ▸
    litigiu privind achiziţiile publice
    Curtea de Apel BucurestiRecursContencios administrativ şi fiscalAmână cauza (17.06.2026)
    Parti (5)
    Termene si solutii (34)
    1. termen
    2. Amână cauzaincheieredesedinta

      În vederea administrării probei cu expertiză în specialitatea contabilitate, amână cauza la data de 23.09.2026, completul 1 Recurs Achiziţii Publice, ora 09:00

    3. Încheiereincheieredesedinta

      Respinge excepţia decăderii reclamantei din dreptul de a administra proba cu înscrisuri care privesc administrarea probei cu expertiză tehnică judiciară specialitatea contabilitate. Respinge cererea de întocmire a unui nou raport de expertiză tehnică judiciară şi cererea de completare/lămurire a raportului de expertiză efectuat în cauză. Încuviinţează administrarea probei cu expertiză tehnică judiciară specialitatea contabilitate. Menţine termenul de judecată acordat la data de 17.06.2026, ora 09:00, C1RAP. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 10.06.2026.

    4. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 10.06.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 03.06.2026.

    5. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea la data de 03.06.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 27.05.2026.

    6. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronun?area asupra aspectelor puse în discuţie la termenul de judecată, pentru data de 27.05.2026. Pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 13.05.2026.

    7. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână pronun?area asupra aspectelor puse în discuţie la termenul de judecată, pentru data de 13.05.2026. Pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 06.05.2026. Acordă termen în continuare pentru data de 17.06.2026, ora 09.00, Sala E 68.

    8. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru a se lua la cunoştinţă de raspunsul la obiectiuni

    9. Amână cauzaincheieredesedinta

      În vederea depunerii unor precizări, în scris, de către intimata Metrorex SA, amână cauza pentru data de 11.03.2025, C1 RAP, ora 09.00.

    10. Alte cauzeRezolutie

      În baza Hotărârii nr. 2/26.08.2025, a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Curţii de Apel Bucure?ti, dispune suspendarea soluţionării prezentei cauze.

    11. Amână cauzaincheieredesedinta

      Alte cauze- revenire cu adresă către expert pentru formulare punct de vedere.

    12. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru a se lua la cunoştinţă de raportul de expertiză

    13. Amână cauzaincheieredesedinta

      lipsa raportului de expertiză

    14. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru a-i da posibilitatea domnului specialist Ionuţ Şerban să efectueze expertiza, amână cauza la data de 02.04.2025, completul 1 Recurs Achiziţii Publice, ora 09:00

    15. Civil

      TERMEN PRESCHIMBAT PENTRU DATA DE 19.02.2025

    16. Încheiereincheieredesedinta

      Admite sesizarea din oficiu. Preschimbă termenul de judecată din data de 12.02.2025 in data de 19.02.2025, cu citarea părţilor. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 20.01.2025.

    17. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauza faţă de lipsa raportului de expertiză

    18. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru ca reclamantele să achite onorariul pentru efectuarea expertizei tehnice încuviinţate şi pentru a-i da posibilitatea domnului specialist Ionuţ Şerban să efectueze lucrarea, amână cauza la data de 11.12.2024, completul 1 Recurs Achiziţii Publice, ora 09:00

    19. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauza în vederea administrării probei cu expertiza.

    20. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauza în vederea revenirii cu adresă către domnul expertul specialist.

    21. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauza în vederea revenirii cu adresă către domnul expertul specialist.

    22. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru ca experţii în specialitatea căi ferate ferate, drumuri şi poduri - subspecializarea drumuri, care figurează în evidenţele Ministerului Justiţiei să precizeze dacă au disponibilitatea pentru a efectua expertiza tehnică dispusă în cauză şi de indica durata estimată şi costul acesteia, în vederea stabilirii onorariului provizoriu, amână cauza la data de 22.05.2024, completul C1 Recurs Achiziţii Publice, ora 09:00

    23. Încheiereincheieredesedinta

      Inch.: Incuviinteaza proba cu inscrisuri propusa de ambele parti, si anume inscrisurile pe care acestea le-au depus la dosar pana la termenul din data de 27.03.2024. Admite in parte propunerea reclamantei privind efectuarea unei expertize in domeniul Căi ferate, drumuri şi poduri, specializarea Planificare proiect drum critic. Admite in parte propunerea paratei privind efectuarea unei expertize in specialitatea Căi ferate, drumuri şi poduri, subspecializarea Căi ferate. Incuviinteaza efectuarea unei expertize in specialitatea Căi ferate, drumuri şi poduri, subspecializarea Căi ferate, cu urmatoarele obiective: 1) să analizeze expertul Programele de Execuţie a Lucrărilor (Programul iniţial şi Programele actualizate periodic trimise de Reclamante către Inginer/Pârâtă) şi să se stabilească drumul critic aferent fiecărui Program de Execuţie (secvenţa cea mai lungă de lucrări consecutive ce nu pot fi executate în altă ordine decât cea prestabilită şi a cărei întârziere are drept consecinţă decalarea Datei de Finalizare a Lucrărilor) în perioada de analiză cuprinsă între 1 august 2018 şi 10 decembrie 2019; 2) să se stabilească dacă Evenimentele de Risc ale Beneficiarului („ERB”), intitulate astfel de către Reclamante, manifestate în perioada de analiză cuprinsă între 1 august 2018 şi 10 decembrie 2019, au avut impact asupra drumului critic al Lucrărilor; 3) în cazul unui răspuns afirmativ la obiectivul b) de mai sus, să se identifice perioada în care Evenimentele în discuţie au fost critice şi care a fost impactul / efectul acestor Evenimente asupra Duratei de Execuţie a Lucrărilor; 4) să se stabilească, în urma analizei drumului critic şi a întârzierii execuţiei Lucrărilor evaluate conform celor de mai sus, care este Data de Finalizare a Lucrărilor ce rezultă din acestea; 5) să stabilească expertul şi să justifice critic prin raportare la metoda propusă de Antreprenor, metoda de analiză pe care o va adopta; pe baza metodei de analiză propusă în mod justificat de expert: 6) să stabilească expertul dacă drumul critic planificat al proiectului după cum este acesta prezentat în Programele de Bază (primul program în ordine cronologică anterior perioadei care face obiectul revendicărilor) a fost corect stabilit în raport cu natura lucrărilor, condiţionările logice şi tehnologice presupuse de execuţia fiecărei categorii de lucrări şi duratele rezonabile ale execuţiei activităţilor, ţinând cont de specificul fiecărei activităţi individuale şi de resursele declarate la faza de ofertă; 7) să stabilească expertul dacă evenimentele de întârziere propuse de Reclamantă sunt construite adecvat scopului de a determina întârzierea reală pe care au produs-o lucrărilor, respectiv dacă evenimentele sunt identificate corespunzător sau se pot identifica evenimente distincte cumulate artificial. Dacă expertul are un răspuns afirmativ cu privire la cumularea evenimentelor să stabilească dacă această abordare produce impact asupra analizei Programului de Lucrări. Cu referire la Evenimentul nr. 8, precum şi la Evenimentul nr. 10, să argumenteze Expertul dacă acesta este un eveniment unitar şi continuu sau denumirea este o titulatură generică care acoperă în fapt o serie de evenimente distincte. Să se calculeze impactul real al acestor evenimente asupra derulării Lucrărilor; 8) cu referire la Evenimentul 8, pe baza documentelor tehnice si prevederilor Contractului să precizeze expertul care erau obligaţiile Antreprenorului cu privire la completarea Proiectului Tehnic, astfel încât instanţa să poată decide partea în riscul căreia se află acesta; 9) cu referire la Evenimentul nr. 35 să precizeze expertul care au fost cauzele proxime ale acestuia, astfel încât instanţa să poată decide partea în riscul căreia se află acesta; 10) să stabilească expertul lista tuturor evenimentelor sau circumstanţelor din implementarea proiectului ce au influenţat negativ ritmul execuţiei, întârzierile critice în raport cu Durata de Execuţie şi partea responsabilă pentru fiecare dintre aceste întârzieri; 11) să stabilească expertul impactul real al evenimentelor de întârziere ale Beneficiarului, în raport cu aspectele relevante precum durata şi impactul real al perturbărilor (verificate conform înregistrărilor de şantier), categoriile de lucrări presupus afectate şi nivelul mobilizării Antreprenorului la momentul respectiv, etc; 12) să stabilească expertul numărul de zile reprezentând întârziere necompensabilă (cauzată de evenimentele de risc ale Antreprenorului), întârziere concurentă şi întârziere compensabilă (respectiv cauzată în exclusivitate de culpa subscrisei); 13) să pună în evidenţă expertul alternativ scenarii relevante - în situaţia în care instanţa ar decide o lipsă de îndreptăţire juridico-contractuală cu referire la unul sau mai multe evenimente, prin excluderea din analiză a efectelor: a. Evenimentului - Lipsa instructiunii Inginerului pentru planurile de acces staţii (denumit de reclamantă „ Evenimentul de Risc al Beneficiarului nr. 8"; b. posesia şantierului („Evenimentul de Risc al Beneficiarului nr. 10”); c. Evenimentului Imposibilitatea punerii în funcţiune a instalaţiilor electromecanice („ Evenimentul de Risc al Beneficiarului nr. 35 ”); d. Evenimentului - Intârzieri cauzate de suspendarea/reducerea ritmului execuţiei din cauza necertificării/neplătii sumelor decise de CAD Evenimentul de Risc al Beneficiarului nr. 56"); 14) cu referire la pierderea de productivitate pretinsă de Reclamantă, să stabilească expertul dacă metoda de analiză adoptată de Reclamantă este sau nu adecvată (prin prisma limitărilor inerente acesteia şi modului în care a fost implementată) pentru a pune în evidenţă efectul direct al culpei Pârâtei, precum şi întinderea acestuia; 15) să verifice expertul dacă metodologia Antreprenorului permite cuantificarea certă şi fără îndoială a pierderii de productivitate invocate de acesta, respectiv este bazat pe o analiză a productivităţii real atinse în execuţia lucrărilor pretins perturbate sau pe un calcul şi premise pur teoretice; 16) să stabilească expertul dacă Antreprenorul a propus sau a luat măsurile necesare pentru a diminua costurile de prelungire; 17) in vederea furnizării de date utile expertizei tehnice contabile, să stabilească expertul care costuri (dacă există) revendicate de Reclamantă cu titlu de prejudiciu nu au un caracter: - suplimentar, în raport cu costurile asumate prin Contract, acestea fiind înregistrate exclusiv ca urmare a întârzierii cauzate de subscrisa; - necesar şi rezonabil, în raport cu obiectul contractului, ţinând cont de specificul fiecărei categorii de cheltuieli, stadiul şi natura proiectului, practicile comune în industrie etc., respectiv sunt recurente în timp cu referire la costurile indirecte de şantier. Proroga pronuntarea asupra propunerilor privind efectuarea unor expertize in specialitatea Contabilitate dupa administrarea expertizei in specialitatea Căi ferate, drumuri şi poduri. Pronuntata prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 05.04.2024.

    24. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea pe probe la 05.04.2024. Pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei azi, 01.04.2024.

    25. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronunţarea pe probe la 01.04.2024. Pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică azi, 27.03.2024.

    26. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauza pentru a se lua cunoştinţă de înscrisurile depuse la dosarul cauzei.

    27. Încheiereincheieredesedinta

      Respinge cererea de lămurire a dispozitivului deciziei civile nr. 474/01.11.2023, ca neintemeiata. Definitivă. Pronunţată prin punerea solu?iei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 16.02.2024.

    28. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronunţarea la 16.02.2024. Pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei azi, 14.02.2024.

    29. Încheiereincheiereindreptareeroaremateriala

      Admite cererea Dispune indreptarea erorii materiale strecurata in dispozitivul deciziei civile nr. 474/01.11.2023, in sensul ca in primul paragraf, in randul al patrulea, se va citi „... nr. 1255/2/2023* ...”, cum este corect, in loc de „... 7881/3/2023 ...”, cum s-a trecut in mod gresit. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 31.01.2024.

    30. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru a da posibilitate părţilor să ia cunoştinţă de conţinutul hotărârii intermediare, în vederea pregătirii apărărilor.

    31. cu casareHotarare

      Admite recursul. Caseaza in parte sentinta recurata si retine cauza pentru rejudecarea litigiului, sens in care fixeaza termen in data de 17.01.2024, ora 09:00, sala E68, pentru cand partile vor fi citate. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 01.11.2023.

    32. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronun?area la data de 01.11.2023. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 27.10.2023.

    33. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronun?area la data de 27.10.2023. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 23.10.2023.

    34. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronun?area la data de 23.10.2023. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 18.10.2023.

  8. 1774/90/2025Pârâtdetalii ▸
    pretentii spor muncă suplimentară
    Tribunalul ValceaFondLitigii de muncăAmână cauza (15.06.2026)
    Parti (5)
    • RADU NICOLAE - CU DOM ALES LA AV ELENA RAMONA DUŢUReclamant
    • LĂCĂTUŞU DUMITRU - CU DOM ALES LA AV ELENA RAMONA DUŢUReclamant
    • LĂCĂTUŞU VANDI - CU DOM ALES LA AV ELENA RAMONA DUŢUReclamant
    • HERŢA GHEORGHE - CU DOM ALES LA AV ELENA RAMONA DUŢUReclamant
    • SOCIETATEA ACTIV GROUP MANAGEMENT S.R.L.Pârât
    Termene si solutii (7)
    1. termen
    2. Amână cauzaincheieredesedinta

      amana cauza la data de 21.09.2026 pentru lipsa raport de expertiză.

    3. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru lipsă raport de expertiza

    4. Amână cauzaincheieredesedinta

      amana cauza la data de 18.05.2026 pentru lipsă raport expertiză

    5. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru administrare probe

    6. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru a se lua cunostinta de înscrisurile depuse, si în vederea depunerii înscrisuri noi.

    7. Amână cauzaincheieredesedinta

      Termen pentru lipsă de apărare şi pentru a da posibilitatea pârâtei să depună la dosar toate înscrisurile referitoare la cauză privind activitatea desfăşurată de reclamanţi în cadrul societăţii începând cu 01.01.2022

  9. 1377/105/2026Intimatdetalii ▸
    contestaţie decizie de concediere
    Tribunalul PrahovaFondLitigii de muncă
    Parti (2)
    • TOMA MODORAN ELENA MIHAELAContestator
    • ACTIV GROUP MANAGEMENT SRLIntimat
    Termene si solutii (1)
    1. termen
  10. 2279/216/2026Terţ popritdetalii ▸
    validare poprire dosar de executare nr. 656/2025
    Judecatoria Curtea de ArgesFondCivil
    Parti (3)
    • INVESTCAPITAL LTD, PRIN REPREZENTANT CONVENŢIONAL GĂNŢOI, FURCULIŢĂ ŞI ASOCIAŢII SPARLCreditor
    • Deaconu Mihai-AdrianDebitor
    • ACTIV GROUP MANAGEMENT SRLTerţ poprit
    Termene si solutii (1)
    1. termen

1–10 din 40

Donează o cafea pentru proiect(se deschide pe buymeacoffee.com)