Sari la continut

Dosare in instanta

Toate dosarele gasite pentru TRAMECO SA in portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS).

  1. 5077/3/2022*Reclamantdetalii ▸
    executare contract administrativ
    Tribunalul BucurestiFondLitigii cu profesioniştii413 NCPC/244 CPC (20.09.2023)
    Parti (6)
    Termene si solutii (8)
    1. termen
    2. 413 NCPC/244 CPCincheiereSuspendare

      Admite excepţia lipsei dovezii calităţii de reprezentant în ceea ce priveşte cererea de chemare în judecată formulată în numele Societăţii Vahostav – S.K., a.s., invocată din oficiu. Admite cererea de suspendare a cauzei formulată de către reclamantele TRAMECO S.A., DRUMURI BIHOR S.A., DRUM ASFALT S.R.L. şi EAST WATER DRILLINGS S.R.L.. În temeiul art. 413 alin. (1) pct. 1 C.proc.civ., dispune suspendarea cauzei până la soluţionarea definitivă a dosarului nr. 15588/3/2022. Cu recurs în ceea ce priveşte dispoziţia de suspendare a cauzei, pe toată perioada suspendării, cererea urmând a se depune la Tribunalul Bucure?ti, sec?ia a VI-a Civilă. Pronun?ată astăzi, 20.09.2023, prin punerea solu?iei la dispozi?iei păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei.

    3. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronunţarea asupra excepţiei lipsei dovezii calităţii de reprezentant cu privire la societatea Vohostav SK şi asupra necesităţii suspendării cauzei până la soluţionarea dosarului nr. 15588/3/2022 pentru data de 20.09.2023. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 13.09.2023.

    4. Amână cauzaincheieredesedinta

      lipsă procedură cu reclamanta Vahostav SK

    5. Amână cauzaincheieredesedinta

      lipsă de procedură cu reclamanta VAHOSTAV - SK A.S.

    6. Amână cauzaincheieredesedinta

      timbrarea cererii

    7. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru a formula întâmpinare la cererea modificatoare

    8. Termen intermediar

      Potrivit Hotărârii Colegiului de Conducere al Tribunalului Bucureşti nr. 22/13.05.2022 prin care a fost aprobată desfiinţarea completurilor având următoarele indicative: Completul 39 Fond, Complet 39 F - CC şi Completul C 39 Urgenţe OP prezentul dosar urmează a fi repartizat altui complet

  2. 1415/3/2022Pârâtdetalii ▸
    pretenţii
    Tribunalul BucurestiFondLitigii cu profesioniştiiAmână cauza (05.03.2026)
    Parti (6)
    • CONSTRUCTII ERBASU SAReclamant
    • TRAMECO SAPârât
    • SCOS DIN CAUZA DRUM ASFALTPârât
    • SCOS DIN CAUZA COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIEREPârât
    • VAHOSTAV -SKChemat în garanţie
    • SCOS DIN CAUZA VAHOSTAV -SK, A.S.BRATISLAVA, SUCURSALA ORADEAChemat în garanţie
    Termene si solutii (22)
    1. termen
    2. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru lipsa raportului de expertiză, amână judecarea cauzei la data de 24.09.2026.

    3. Alte cauzeRezolutie

      În baza Hotărârii AG nr. 3/26.08.2025 a judecătorilor din cadrul Tribunalului Bucureşti dispune amânarea cauzei.

    4. Amână cauzaincheieredesedinta

      În vederea administrării probelor propuse, amână judecarea cauzei la data de 25.09.2025.

    5. Amână cauzaincheieredesedinta

      în vederea administrarii probelor încuviinţate, amana cauza la data de 10.04.2025, ora 12:00

    6. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru a se lua cunoştinţă de înscrisurile depuse la dosar, amână judecarea cauzei la data de 16.01.2025.

    7. Amână cauzaincheieredesedinta

      În vederea administrării probelor propuse, amână judecarea cauzei la data de 05.12.2024.

    8. Amână cauzaincheieredesedinta

      Respinge cererea de suspendare ca neîntemeiată. Cu cale de atac odată cu fondul. Fixează termen la data de 10.10.2024, ora 11:00, cu citarea părţilor. Pronunţată azi, 02.07.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei.

    9. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 02.07.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 20.06.2024.

    10. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 20.06.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 06.06.2024.

    11. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru a se lua cunoştinţă de întâmpinare, amână judecarea cauzei la data de 06.06.2024.

    12. Amână cauzaincheieredesedinta

      Având în vedere că prin hotărârea Adunării Generale a judecătorilor Tribunalului Bucureşti nr. 1/10.01.2024 s-a decis menţinerea formei de protest, constând în amânarea tuturor cauzelor, cu excepţia cauzelor prevăzute a se judeca în perioada vacanţei judecătoreşti, precum şi faptul că prezenta cauză nu este printre cele exceptate de la această măsură, va dispune amânarea cauzei la data de 14.03.2024.

    13. Alte soluţiiincheieredesedinta

      Admite în principiu chemarea în garanţie a societăţii Vahostav-SK, a.s. Respinge ca inadmisibilă chemarea în garanţie a Sucursalei acestei societăţi. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată azi, 19.12.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei.

    14. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 19.12.2023. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 14.12.2023.

    15. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 14.12.2023. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 12.12.2023.

    16. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 12.12.2023. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 28.11.2023.

    17. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronunţarea pe aspecte prealabile fondului la data de 28.11.2023 şi acordă termen de judecată pentru continuarea judecăţii la 18.01.2024.

    18. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru citarea chematului în garanţie, amână judecarea cauzei la data de 16.11.2023.

    19. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru a se lua cunoştinţă de întâmpinare, amână judecarea cauzei la data de 21.09.2023.

    20. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amana cauza si acorda termen in vederea indeplinirii unor obligatii.

    21. Amână cauzaincheieredesedinta

      îndeplinirea unor obligaţii

    22. Amână cauzaincheieredesedinta

      îndeplinirea unor obligaţii

  3. 22368/3/2022*Reclamantdetalii ▸
    executare contract administrativ DOC CNAIR 92/41898/26.05.22, ADRESA 92/45601/08.07.22
    Tribunalul BucurestiFondLitigii cu profesioniştii413 NCPC/244 CPC (10.10.2023)
    Parti (6)
    Termene si solutii (6)
    1. termen
    2. 413 NCPC/244 CPCincheiereSuspendare

      În temeiul art. 413 al.1 pct.1 din Codul de procedură civilă suspendă judecata cauzei, până la soluţionarea definitivă a dosarului nr. 15588/3/2022 aflat pe rolul Tribunaluluui Bucureşti. Cu recurs pe toată durata suspendării. Recursul se va depune la Tribunalul Bucureşti secţia a VI-a Civilă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, astăzi, 10.10.2023.

    3. Amână cauzaincheieredesedinta

      În baza hotărârii Adunării Generale a Judecătorilor Tribunalului Bucureşti nr. 4/20.06.2023, dispune amânarea cauzei.În baza hotărârii Adunării Generale a Judecătorilor Tribunalului Bucureşti nr. 4/20.06.2023, dispune amânarea cauzei.

    4. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru a se lua cunoştinţă de înscrisurile depuse la dosar, amână judecarea cauzei la data de 27.06.2023.

    5. Încheiereincheieredesedinta

      Admite în principiu cererea de chemare în judecată a altei persoane formulată de pârâta Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA. Dispune citarea intervenientei Vashostav SK, cu menţiunea ca în termen de 15 de zile de la comunicare să depună întâmpinare. Acordă termen în vederea continuării judecăţii la 16.05.2023, C3 Fond, ora 11.30 pentru când se vor cita părţile. Cu cale de atac o dată cu fondul. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, astăzi, 21.03.2023.

    6. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru ca reclamanta să facă precizări

  4. 5591/299/2026/a1Pârâtdetalii ▸
    reexaminare taxe de timbru
    Judecatoria Sectorul 1 BucurestiFondCivilAdmite cererea (23.03.2026)
    Parti (2)
    • COMPANIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. - C.N.A.I.R. - S.A.Reclamant
    • TRAMECO SAPârât
    Termene si solutii (1)
    1. Admite cererea_IncheiereFinalaDezinvestire

      Admite cererea de reexaminare a modului de stabilise a taxei judiciare de timbru formulată de reclamanta COMPANIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. – CNAIR S.A. Constată că reclamanta este scutită de la plata taxei judiciare de timbru în dosarul nr. 5591/299/2026. Definitivă. Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 23.03.2026.

  5. 4013/111/2009Creditordetalii ▸
    procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată
    Tribunalul BihorFondFalimentLegea 85/2006 privind insolventa (28.10.2025)
    Parti (48)
    Termene si solutii (72)
    1. Legea 85/2006 privind insolventa_Hotarare

      În temeiul art. 131 din Legea 85/2006, Dispune închiderea procedurii insolvenţei debitoarei Club Sportiv Fotbal Club Bihor Oradea. Dispune radierea debitoarei din registrul comerţului. În temeiul art.136 din Legea 85/2006, Descarcă lichidatorul judiciar Cabinet Individual de Insolvenţă Tod Cristian Mircea, de orice îndatoriri şi responsabilităţi. În temeiul art.135 din Legea 85/2006, Dispune notificarea prezentei sentinţe creditorilor, lichidatorului judiciar, Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Bihor, Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bihor pentru efectuarea menţiunii de radiere, precum şi publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă. Cu recurs în termen de 7 zile de la comunicarea realizată prin publicare în BPI, cererea urmând a se depune la Tribunalul Bihor. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 28.10.2025.

    2. Amână cauzaincheieredesedinta

      În vederea aducerii la îndeplinire a obligaţiei de notificare a serviciului judeţean al arhivelor şi de predare a fondului arhivistic al debitoarei către un operator specializat, sub sancţiunea aplicării unei noi amenzi judiciare lichidatorului judiciar, în cuantumul maxim prevăzut de lege,

    3. Amână cauzaincheieredesedinta

      În vederea aducerii la îndeplinire a obligaţiei de notificare a serviciului de judeţean de arhivă şi de predare a fondului arhivistic al debitoarei către un operator specializat

    4. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru a se face dovada predării fondului arhivistic al debitoarei către un operator specializat (conform art. 4 alin. 11 al Normelor Metodologice din 2023 privind aplicarea unor dispoziţii ale Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996).

    5. Amână cauzaincheieredesedinta

      în vederea efectuării demersurilor privind închiderea procedurii,

    6. Amână cauzaincheieredesedinta

      În vederea citării creditorilor prin BPI, cu menţiunea de a preciza expres dacă înţeleg să avanseze sume pentru continuarea falimentului, iar în cazul lipsei unui răspuns sau al refuzului de a avansa aceste sume, instanţa urmând a se pronunţa asupra închiderii procedurii

    7. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru continuarea procedurii

    8. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru îndeplinirea obligaţiilor de către lichidatorul judiciar şi în vederea continuării procedurii

    9. Amână cauzaincheieredesedinta

      în vederea continuării procedurii

    10. Amână cauzaincheieredesedinta

      în vederea continuării procedurii

    11. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru valorificare bunuri

    12. Amână cauzaincheieredesedinta

      în vederea continuării procedurii

    13. Amână cauzaincheieredesedinta

      în vederea continuării procedurii

    14. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru continuarea procedurii

    15. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru continuarea procedurii de faliment

    16. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru valorificare bunuri

    17. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru continuarea procedurii de faliment

    18. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru continuarea procedurii de valorificare a bunurilor

    19. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru continuarea procedurii de faliment

    20. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru valorificarea bunurilor

    21. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru continuarea procedurii de faliment

    22. Amână cauza

      suspendat in baza Decretul nr. 195/2020

    23. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru continuarea procedurii de faliment

    24. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru continuarea procedurii de faliment

    25. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru continuarea procedurii de faliment

    26. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru solu?ionarea dosarului asociat 4013/111/2009/a2

    27. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru continuarea procedurii de valorificare

    28. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru continuarea procedurii de faliment

    29. Legea 85/2006 privind insolventaHotarareintermediara

      Admite cererea formulată de creditoarea Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Bihor în contradictoriu cu debitoarea CS FC BIHOR ORADEA, prin lichidator judiciar Cabinet Individual de Insolvenţă Tod Cristian Mircea prin practician în insolvenţă av.Tod Cristian Mircea şi în consecinţă: Repune creditoarea în termenul de depunere a declaraţiilor de creanţă şi dispune ca lichidatorul judiciar să analizeze declaraţia de creanţă înregistrată la instanţă în data de 03.02.2017. Definitivă. Cu recurs în 7 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică astăzi 05.06.2018.

    30. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru continuarea procedurii de faliment

    31. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru continuarea procedurii de faliment

    32. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru continuarea procedurii de faliment

    33. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru continuarea procedurii de faliment

    34. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru continuarea procedurii de faliment

    35. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru continuarea procedurii de faliment

    36. Legea 85/2006 privind insolventaHotarareintermediara

      Admite cererea formulată de creditoarea SC PAZĂ DE PROTECŢIE BIHOR SRL în contradictoriu cu debitoarea CS FC BIHOR ORADEA, prin lichidator judiciar RVA ORADEA INSOLVENCY SPECIALISTS S.P.R.L., cu, număr de ordine în tabloul lichidatorilor judiciari 2150. Repune creditoarea în termenul de depunere a declaraţiilor de creanţă. Constată că creditoarea SC PAZĂ DE PROTECŢIE BIHOR SRL a fost înscrisă în tabelul definitiv consolidat precizat de creanţe, cu suma de 18.704 lei, creanţă izvorâtă din continuarea activităţii debitorului în perioada de observaţie, respectiv reorganizare, cu ordinea de prioritate prev. de art.123 pct.3 din Legea nr.85/2006. Definitivă. Cu drept de recurs în 7 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică astăzi 27.09.2016.

    37. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru continuarea procedurii

    38. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru continuarea procedurii de faliment

    39. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru continuarea procedurii de faliment

    40. Legea 85/2006 privind insolventaHotarareintermediara

      Admite cererea creditoarei Direcţia Generală a Finanţelor Publice Cluj Napoca prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bihor In temeiul -art. 107 lit. C din Legea privind procedura insolvenţei; Dispune începerea procedurii falimentului debitorului CS FC BIHOR ORADEA, In temeiul art.107 alin 2 din Legea privind procedura insolvenţei, Desemnează lichidator judiciar RVA ORADEA INSOLVENCY SPECIALISTS S.P.P.I., care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art.25 În temeiul art. 107 alin.2 din Legea privind procedura insolvenţei, Dispune dizolvarea societăţii debitoare şi ridicarea dreptului de administrare al debitorului. Fixează termenul maxim de predare a gestiunii către lichidator, împreună cu lista actelor şi operaţiunilor efectuate după deschiderea procedurii la data de 21.10.2015. Dispune predarea către lichidator, în termen de 10 zile de la pronunţarea prezentei, a tabelului definitiv al creanţelor şi a listei creanţelor născute în cursul procedurii. Dispune notificarea deschiderii procedurii de faliment debitorului, creditorilor şi oficiului registrului comerţului de pe lângă Tribunalul Bihor pentru efectuarea menţiunii, precum şi publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă. Fixează termenul limită pentru depunerea creanţelor născute în cursul procedurii la 20.11.2015 Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor născute în cursul procedurii, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor la 30.11.2015 Fixează termenul limită pentru depunerea contestaţiilor la creanţele născute în cursul procedurii la 5 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului suplimentar Fixează termenul pentru soluţionarea contestaţiilor la creanţele născute în cursul procedurii la 19.01.2016. Fixează termen de judecată pentru continuarea procedurii la data de 19.01.2016, cam. 3, ora 9. In temeiul art.113 din Legea privind procedura insolvenţei, Dispune sigilarea bunurilor din averea debitorului şi îndeplinirea celorlalte operaţiuni de lichidare. Definitivă. Cu drept de recurs în 7 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică de la 06.10.2015.

    41. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      amână pronunţarea asupra cererii de intrare în faliment pentru data de 06.10.2015 pentru continuarea procedurii se acordă termen pentru data de 24.11.2015

    42. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru continuarea perioadei de observaţie

    43. Amână cauzaincheieredesedinta

      fata de cererea de amânare

    44. Amână cauzaincheieredesedinta

      faţă de cererea de amânare formulată în cauză

    45. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru continuarea procedurii

    46. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru continuarea procedurii

    47. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru continuarea planului de reorganizare

    48. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru continuarea procedurii

    49. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru continuarea planului de reorganizare

    50. Legea 85/2006 privind insolventaHotarare

      Admite excepţia de netimbrare invocată din oficiu, Anulează ca netimbrate cererile formulate de creditorii Dulău Dorin Raul domiciliat în Oradea, str.Vămii, nr.25, jud.Bihor şi Szatmari Alexander Ştefan cu domiciliul procesual ales în Oradea, str.G.Enescu, nr.1, jud.Bihor în contradictoriu cu debitoarea CS FC BIHOR ORADEA, cu sediul în Oradea, str. Iosif Vulcan nr.11, jud. Bihor, având cod fiscal 14387455, prin adm. judiciar RVA ORADEA Insolvency Specialists SPRL privind deschiderea procedurii falimentului în formă simplificată. Respinge excepţia de tardivitate invocată din oficiu, Admite cererea formulată de creditorul Muzsnay Zsolt cu domiciliul procesual ales la sediul Cabinetului de Avocat „Stancu Adrian” situat în Oradea, Parcul Traian, nr.2, ap.3, jud.Bihor în contradictoriu cu debitoarea CS FC BIHOR ORADEA, cu sediul în Oradea, str. Iosif Vulcan nr.11, jud. Bihor, având cod fiscal 14387455, prin adm. judiciar RVA ORADEA Insolvency Specialists SPRL şi în consecinţă: Repune creditorul în termenul de depunere a declaraţiilor de creanţă şi dispune ca administratorul judiciar să analizeze declaraţia de creanţă înregistrată în data de 11.03.2013.

    51. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      amâna pronunţarea cauzei pentru data de 11.06.2013

    52. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru continuarea procedurii

    53. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru continuarea planului de reorganizare

    54. Amână cauzaincheieredesedinta

      PENTRU CONTINUAREA PLANULUI DE REORGANIZARE

    55. Legea 85/2006 privind insolventaHotarare

      respinge contestatia debitoarei

    56. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru continuarea procedurii

    57. Amână cauzaincheieredesedinta

      PENTRU CONTINUAREA PROCEDURII

    58. Amână cauzaincheieredesedinta

      fata de cererea formulată de reprez. administratorului judiciar

    59. SoluţionareHotarare

      confirma planul de reorganizare

    60. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru continuarea procedurii

    61. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru efectuarea expertizei contabile

    62. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru continuarea procedurii

    63. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru efectuarea expertizei .

    64. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru a se emite adresa la BLE

    65. Amână cauzaincheieredesedinta

      IN VEDEREA EFECTUARII EXPERTIZEI CONTABILE

    66. Încheiereincheieredesedinta

      Respinge cererea ca fiind rămasă fără obiect.

    67. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru ca adm. judiciar să raspunda la adresa emisă de judecatorul sindic

    68. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru continuarea procedurii

    69. Amână cauzaincheieredesedinta

      IN VEDEREA CONTINUĂRII PROCEDURII

    70. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru continuarea procedurii de observatie

    71. Amână cauzaincheieredesedinta

      PENTRU CONTINUAREA PROCEDURII

    72. SoluţionareHotarare

      ADMITE CEREREA. DESCHIDE PROCEDURA , NUMESTE ADM. JUDICIAR RVA ORADEA INSOLVENCY SPECIALISTS

    Cai de atac (1)
    • Recurs — declarata de CS FC BIHOR ORADEA, (28.10.2015)
  6. 4013/111/2009/a3Creditordetalii ▸
    alte cereri reexaminare amenda judiciară
    Tribunalul BihorFondFalimentLegea 85/2006 privind insolventa (04.11.2025)
    Parti (45)
    • CII TOD CRISTIAN MIRCEAPetent
    • CS FC BIHOR ORADEADebitor
    • KISS ALEXANDRU PETRUCreditor
    • CASA DE ASIGURARI DE SANATATE ALBACreditor
    • ELECTROCENTRALE SACreditor
    • ADMINISTRAŢIA FINAŢELOR PUBLICE ORADEACreditor
    • ADMINISTRAŢIA FINANŢELOR PUBLICE CURTEA DE ARGEŞCreditor
    • DULĂU RAULCreditor
    • SZATMARI ALEXANDER ŞTEFANCreditor
    • SINERGO SERVICE SRLCreditor
    • TRANSILVANIA SECURITY SRLCreditor
    • PELICAN IMPEX SRLCreditor
    • ADMINISTRAŢIA FINANŢELOR PUBLICE TIMIŞOARACreditor
    • DIANU CIPRIAN VIRGILCreditor
    • MUZSNAY ZSOLTCreditor
    • TĂRĂU ALIN NICUŞORCreditor
    • EDUARD EUROTRANS SRLCreditor
    • BERDE ANDREI NICOLAECreditor
    • SANDY IMPEX SRLCreditorposibil 108984posibil 1354073posibil 1439102posibil 9994027
    • INDRIEŞ PETRU DANIELCreditor
    • ŞANDOR LUDOVIC GHEORGHECreditor
    • SERVICIUL JUDEŢEAN DE AMBULANŢĂ BIHORCreditor
    • INDREI FLORINA CAMELIACreditor
    • ROŞU IMPEX SRLCreditor
    • DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PETRU TINERET BIHORCreditor
    • G.I.G. IMPEX SRLCreditorposibil 57341posibil 8581391
    • ACULAR COM SRLCreditor
    • RADA EXIM SRL PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR ROMEXPERT IPURLCreditorposibil 5829965posibil 6733370posibil 8812593
    • PROELA FARM SRLCreditor
    • TESAN PREST SRLCreditor
    • DELIA FARM IMPEX SRLCreditor
    • SFERLE MATEICreditor
    • OLAH ALEXANDRUCreditor
    • ARGINT NICOLETACreditor
    • DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE ALBACreditor
    • BABA DUMITRUCreditor
    • GEGO ALEXANDRU DECEBALCreditor
    • SIPOS CAMELIA IOANACreditor
    • ADMINISTRAŢIA IMOBILIARĂ ORADEACreditor
    • TRANSILVANIUA TRAVEL SACreditor
    • MIHU LUCIAN IOANCreditor
    • MIHU LUCIAN MONICACreditor
    • TRAMECO SACreditor
    • SFÂRLEA SEBASTIANCreditor
    • DULĂU DOIN RAULCreditor
    Termene si solutii (1)
    1. Legea 85/2006 privind insolventa_IncheiereFinalaDezinvestire

      Admite cererea formulată de petentul Cabinet Individual de Insolvenţă Tod Cristian Mircea, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei CS FC Bihor Oradea. Revine asupra amenzii judiciare de 3.000 lei aplicată petentului Cabinet Individual de Insolvenţă Tod Cristian Mircea, prin Încheierea din data de 24.06.2025 pronunţată în dosarul nr. 4013/111/2009 al Tribunalului Bihor. Definitivă. Dată în camera de consiliu şi pronunţată în şedinţa publică din data de 04.11.2025.

  7. 3465/117/2023Reclamantdetalii ▸
    litigiu privind achiziţiile publice
    Curtea de Apel ClujFond → ApelContencios administrativ şi fiscalAdmitere apel (10.06.2025)
    Parti (8)
    • DRUM ASFALT S.R.L.Reclamant
    • TRAMECO S.A.Reclamant
    • DRUMURI BIHOR S.A.Reclamant
    • COMPANIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.Pârâtposibil 16054368
    • DRUM ASFALT S.R.L. MEMBRĂ A ASOCIERII DRUM ASFALT SRL (LIDER) - TRAMECO SA - DRUMURI BIHOR SAApelant
    • TRAMECO S.A. MEMBRĂ A ASOCIERII DRUM ASFALT SRL (LIDER) - TRAMECO SA - DRUMURI BIHOR SAApelant
    • DRUMURI BIHOR S.A. MEMBRĂ A ASOCIERII DRUM ASFALT SRL (LIDER) - TRAMECO SA - DRUMURI BIHOR SAApelant
    • COMPANIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.Apelantposibil 16054368
    Parcursul dosarului (2 etape · 15 termene)
    1. ApelCurtea de Apel ClujAdmitere apel (10.06.2025)7 termene ▸
      1. Admitere apel_Hotarare

        Admite apelurile declarate de pârâta COMPANIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A, prin Direcţia Regională Drumuri şi Poduri Cluj şi de reclamantele DRUM ASFALT S.R.L., TRAMECO S.A. şi DRUMURI BIHOR S.A. împotriva Sentinţei civile nr.1622/11.06.2024 pronunţată de către Tribunalul Cluj în dosarul nr.3465/117/2023 pe care o desfiinţează în parte şi, în consecinţă: Admite în parte acţiunea formulată de reclamante în contradictoriu cu pârâta. Respinge ca inadmisibil petitul vizând constatarea prelungirii duratei de execuţie a lucrărilor asumate de către reclamantele antreprenor în temeiul contractului nr.3004 din 14.08.2018, încheiat între părţi, până la data recepţiei la terminare a acestora, respectiv 14.12.2021, din motive imputabile pârâtei beneficiar. Dispune obligarea pârâtei beneficiar la plata costurilor suplimentare suportate de către reclamantele antreprenor, în cuantum total de 1.565.386, 33 lei (exclusiv TVA), din care suma de 1.534.692, 48 lei, reprezentând costurile indirecte (exclusiv TVA), iar suma de 30.693, 84 lei (exclusiv TVA), reprezentând profit. Dispune obligarea pârâtei beneficiar la plata către reclamantele antreprenor a dobânzii legale penalizatoare, aferentă debitului principal anterior menţionat, calculată pe perioada 9.11.2022 – data plăţii efective. Admite în parte cererea reclamantelor privind acordarea cheltuielilor de judecată şi, în consecinţă, obligă pârâta beneficiar la plata, în solidar, către reclamantele antreprenor a sumei de 76.837, 06 lei lei, cu titlu de cheltuieli de judecată parţiale în faţa primei instan?e. reprezentând contravaloare onorariu avocaţial parţial (50.000 lei), onorariu expert (45.000 lei), taxă judiciară de timbru aferentă pretenţiilor admise (83.016,95 lei), cheltuieli transport şi cazare (7.894,99 lei). Menţine soluţia de respingere a excepţiei tardivită?ii ca nefondată. Obligă pe apelanta pârâtă COMPANIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A să plătească, în solidar, apelantelor reclamante cheltuieli de judecate parţiale în apel în cuantum de 30.000 lei. Definitivă şi executorie. Pronunţată astăzi, data de 10.06.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea pentru data de 10.06.2025 prin punerea solutiei la dispozitia părtilor prin intermediul grefei instantei în conditiile art. 396 alin. 2 Cod Procedură civilă.

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea pentru data de 02.06.2025 prin punerea solutiei la dispozitia părtilor prin intermediul grefei instantei în conditiile art. 396 alin. 2 Cod Procedură civilă.

      4. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea pentru data de 26.05.2025 prin punerea solutiei la dispozitia părtilor prin intermediul grefei instantei în conditiile art. 396 alin. 2 Cod Procedură civilă.

      5. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea pentru data de 19.05.2025 prin punerea solutiei la dispozitia părtilor prin intermediul grefei instantei în conditiile art. 396 alin. 2 Cod Procedură civilă.

      6. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea pentru data de 12.05.2025 prin punerea solutiei la dispozitia părtilor prin intermediul grefei instantei în conditiile art. 396 alin. 2 Cod Procedură civilă.

      7. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea pentru data de 05.05.2025 prin punerea solutiei la dispozitia părtilor prin intermediul grefei instantei în conditiile art. 396 alin. 2 Cod Procedură civilă.

    2. FondTribunalul ClujAdmite in parte cererea (11.06.2024)8 termene ▸
      1. Admite in parte cerereaHotarare

        Respinge excepţia tardivităţii acţiunii, invocată de pârâtă, ca neîntemeiată. Admite în parte acţiunea formulată de reclamantele D A S.R.L., T S.A., D B S.A., în contradictoriu cu pârâta C N DE A A I R S.A, prin D R D ?i P C şi, în consecinţă: Constată prelungirea duratei de execu?ie a lucrărilor asumate de către reclamantele antreprenor în temeiul contractului nr.3004 din 14.08.2018, încheiat între părţi, până la data recep?iei la terminare a acestora, respectiv 14.12.2021, din motive imputabile pârâtei beneficiar. Dispune obligarea pârâtei beneficiar la plata costurilor suplimentare suportate de către reclamantele antreprenor, ca urmare a prelungirii duratei de execu?ie, în cuantum total de 4.128.345,56 lei (exclusiv TVA), din care suma de 2.473.410,01 lei, reprezentând costurile directe, suma de 1.534.692,48 lei (exclusiv TVA), reprezentând costurile indirecte, iar suma de 120.243,07 lei (exclusiv TVA), reprezentând profit. Dispune obligarea pârâtei beneficiar la plata către reclamantele antreprenor a dobânzii legale penalizatoare, aferentă debitului principal anterior menţionat, calculată de la data pronunţării prezentei hotărâri şi până la data plă?ii efective a debitului principal. Admite în parte cererea reclamantelor privind acordarea cheltuielilor de judecată şi, în consecinţă, obligă pârâta beneficiar la plata către reclamantele antreprenor a sumei de 185.911,94 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând contravaloare onorariu avocaţial parţial (50.000 lei), onorariu expert (45.000 lei), taxă judiciară de timbru aferentă pretenţiilor admise (83.016,95 lei), cheltuieli transport şi cazare (7.894,99 lei). Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Tribunalul Cluj. Pronunţată astăzi, data de 11.06.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea la data de 11.06.2024, pronunţarea hotărârii se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată azi 07.06.2024 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei.

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea la data de 07.06.2024, pronunţarea hotărârii se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată azi 04.06.2024 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei.

      4. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea la data de 04.06.2024, pronunţarea hotărârii se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei conform art. 396 alin.2 Cod proc Civ., azi 29.05.2024

      5. Amână cauzaincheieredesedinta

        pentru depunerea diferentei de onorar expert

      6. Amână cauzaincheieredesedinta

        încuviin?ează obiectiunile la raportul de expertiză.

      7. Amână cauzaincheieredesedinta

        pentru efectuarea raportului de expertiză.

      8. Amână cauzaincheieredesedinta

        pentru efecturea expertizei

    Cai de atac (5)
    • Apel — declarata de COMPANIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., (28.03.2025)
    • Apel — declarata de DRUM ASFALT S.R.L., DRUMURI BIHOR S.A., TRAMECO S.A., (28.03.2025)
    • Apel — declarata de DRUM ASFALT S.R.L., TRAMECO S.A., DRUMURI BIHOR S.A., (28.03.2025)
    • Apel — declarata de DRUM ASFALT S.R.L. MEMBRĂ A ASOCIERII DRUM ASFALT SRL (LIDER) - TRAMECO SA - DRUMURI BIHOR SA, DRUMURI BIHOR S.A. MEMBRĂ A ASOCIERII DRUM ASFALT SRL (LIDER) - TRAMECO SA - DRUMURI BIHOR SA, TRAMECO S.A. MEMBRĂ A ASOCIERII DRUM ASFALT SRL (LIDER) - TRAMECO SA - DRUMURI BIHOR SA, (28.03.2025)
    • Apel — declarata de DRUM ASFALT S.R.L. MEMBRĂ A ASOCIERII DRUM ASFALT SRL (LIDER) - TRAMECO SA - DRUMURI BIHOR SA, TRAMECO S.A. MEMBRĂ A ASOCIERII DRUM ASFALT SRL (LIDER) - TRAMECO SA - DRUMURI BIHOR SA, DRUMURI BIHOR S.A. MEMBRĂ A ASOCIERII DRUM ASFALT SRL (LIDER) - TRAMECO SA - DRUMURI BIHOR SA, (28.03.2025)
  8. 6803/111/2012Creditordetalii ▸
    procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată
    Tribunalul BihorFondFalimentLegea 85/2006 privind insolventa (27.05.2025)
    Parti (55)
    Termene si solutii (49)
    1. Legea 85/2006 privind insolventa_Hotarare

      În temeiul art. 129 alin. 2 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, Aprobă raportul final privind pe debitoarea Timex BG SRL. În temeiul art. 132 alin. 2 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, Dispune închiderea procedurii insolvenţei debitoarei Timex BG SRL. Dispune radierea debitoarei din Registrul Comerţului. În temeiul art. 136 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, Descarcă pe lichidatorul judiciar Cabinet de Insolvenţă Sălăjan Gabriel Cosmin, de orice îndatoriri şi responsabilităţi. În temeiul art. 135 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, Dispune notificarea prezentei sentinţe creditorilor, lichidatorului judiciar, Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Bihor, Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bihor pentru efectuarea menţiunii de radiere, precum şi publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. Cu drept de recurs în termen de 7 zile de la comunicarea realizată prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, cererea urmând a se înregistra la Tribunalul Bihor. Pronunţată în şedinţă publică azi, 27.05.2025.

    2. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru a se depune dovada predării arhivei

    3. Amână pronunţareaincheieredesedinta

      pentru a se depune dovada predării fondului arhivistic

    4. Amână cauzaincheieredesedinta

      în vederea citării creditorilor prin BPI cu men?iunea că la următorul termen se va discuta raportul final

    5. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru continuarea procedurii

    6. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru a se depune dovada publicării în BPI a raportului final

    7. Amână cauzaincheieredesedinta

      în vederea continuării procedurii

    8. Amână cauzaincheieredesedinta

      în vederea continuării procedurii

    9. Amână cauzaincheieredesedinta

      în vederea continuării procedurii

    10. Amână cauzaincheieredesedinta

      în vederea continuării procedurii

    11. Amână cauzaincheieredesedinta

      în vederea continuării procedurii

    12. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru continuarea procedurii

    13. RespinsHotarareintermediara

      Respinge cererea formulată în temeiul art.11 alin.2 din Legea nr.85/2006 de CABINETUL INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ SĂLĂJAN GABRIEL COSMIN în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC TIMEX BG SRL societate în faliment, in bankruptcy, en faillite Definitivă. Cu drept de recurs în 7 zile de la comunicare prin BPI. Pronunţată în şedinţa publică din 31.05.2022.

    14. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru continuarea procedurii de valorificare

    15. Amână cauzaincheieredesedinta

      ÎN VEDEREA CONTINUĂRII PROCEDURII

    16. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru continuarea procedurii de faliment

    17. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru continuarea procedurii de faliment

    18. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru continuarea procedurii de faliment

    19. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru continuarea procedurii de faliment

    20. Amână cauzaHotarareintermediara

      Respinge cererea formulată de CABINETUL INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ SĂLĂJAN GABRIEL COSMIN în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC TIMEX BG SRL Definitivă. Cu drept de recurs în 7 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică astăzi 22.09.2021.

    21. Amână cauza

      suspendat in baza Decretul nr. 195/2020

    22. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru continuarea procedurii de faliment

    23. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru continuarea procedurii de faliment

    24. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru continuarea procedurii de faliment

    25. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru valorificarea bunurilor

    26. Amână cauzaincheieredesedinta

      PENTRU CONTINUAREA PROCEDURII DE FALIMENT

    27. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru continuarea procedurii de faliment

    28. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru continuarea procedurii de faliment

    29. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru continuarea procedurii de valorificare a bunurilor

    30. Amână cauzaincheieredesedinta

      PENTRU CONTINUAREA PROCEDURII DE FALIMENT

    31. Amână cauza
    32. Încheiereincheieredesedinta

      Preschimbă, din oficiu, termenul de judecată de la data de 27.09.2017, ora 9, completul F10, sala 66, pentru data de 07.11.2017.ora 9, completul F 08, sala 66, pentru când vor fi citate părţile. Dată în şedinţa Camerei de consiliu şi pronunţată în şedinţă publică, azi 28.06.2017.

    33. Amână cauzaincheieredesedinta

      termen 27.09.2017 pentru a da posibilitatea creditorilor să formuleze eventuale contesta?ii la raportului asupra fondurilor

    34. Amână cauzaincheieredesedinta

      termen 10 mai 2017 in vederea valorificării bunurilor debitoarei

    35. Amână cauzaincheieredesedinta

      termen 01.02.2017 în vederea valorificării bunurilor debitoarei

    36. Amână cauzaincheieredesedinta

      termen 05.10.2016 in vederea valorificării bunurilor debitoarei.

    37. Amână cauzaincheieredesedinta

      termen 20 aprilie 2016 în vederea continuării procedurii.

    38. Amână cauzaincheieredesedinta

      termen 27 ianuarie 2016 in vederea continuării procedurii.

    39. Amână cauzaincheieredesedinta

      TERMEN 07.10.2015 IN VEDEREA CONTINUĂRII PROCEDURII

    40. Amână cauzaincheieredesedinta

      termen 29 aprilie 2015 în vederea continuări procedurii.

    41. Amână cauzaincheieredesedinta

      Termen 21.01.2015 in vederea continuării procedurii.

    42. Amână cauzaincheieredesedinta
    43. Amână cauzaincheieredesedinta
    44. Amână cauzaincheieredesedinta

      de admitere a cererii de prelungire a termenelor procedurale

    45. Amână cauzaHotarareintermediara

      Deschide procedura de faliment în formă simplificată conform Raportului administratorului judiciar

    46. Amână cauzaincheieredesedinta

      ÎN VEDEREA VOTĂRII PLANULUI DE REORGANIZARE A DEBITOAREI

    47. ÎncheiereHotarareintermediara

      RESPINGE CEREREA CREDITOAREI SC GECIAN PROD SRL PENTRU REPUNEREA ÎN TERMEN A DECLARAŢIEI DE CREANŢE. ADMITE CEREREA CREDITOAREI MUNICIPIUL BEIUŞ DE REPUNERE ÎN TERMEN A DECLARAŢIEI DE CREANŢE

    48. Amână cauzaincheieredesedinta

      PENTRU CA LICHIDATORUL JUDICIAR SĂ SE PRONUNŢE ASUPRA TUTUROR DECLARAŢIILOR DE CREANŢE,

    49. admite cerereaHotarare

      DESCHIDE PROCEDURA GENERALA

    Cai de atac (2)
    • Recurs (27.06.2022)
    • Apel (27.01.2021)
  9. 1960/2/2025Reclamantdetalii ▸
    conflict de competenţă
    Curtea de Apel BucurestiApelLitigii cu profesioniştiiStabileşte competenţa (11.04.2025)
    Parti (2)
    • SC TRAMECO S.A.Reclamant
    • COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.Intimatposibil 16054368
    Termene si solutii (1)
    1. Stabileşte competenţaHotarare

      Stabileşte competenţa materială funcţională de soluţionare a apelului în favoarea Tribunalului Bucureşti – Sec?ia a III-a civilă. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei azi, 11.04.2025.

  10. 1674/111/2023*Creditor Creditordetalii ▸
    contestare raport şi plan de distribuire sume
    Curtea de Apel OradeaFond → RecursFalimentAdmitere recurs (31.10.2024)
    Parti (12)
    • SC CONSTRUCT MOD SRLDebitor Debitorposibil 10788179posibil 11774570
    • EUROSMART FILIALA SIBIU SPRLLichidator Lichidator
    • MIRAVI PREST SRL - SEDIU ALES LA POP&LAZEAContestator Contestator
    • SC CUART TRANS SRLCreditor Creditor
    • SC TRAMECO SACreditor Creditor
    • SC COPASA RUM SRL - SEDIU PROCESUAL ALESCreditor Creditor
    • SC CONSTRUCT MOD SRLIntimat Debitorposibil 10788179posibil 11774570
    • EUROSMART FILIALA SIBIU SPRLRecurent lichidator judiciar al debitoarei CONSTRUCT MOD SRL
    • MIRAVI PREST SRL - SEDIU ALES LA POP&LAZEAIntimat Creditor
    • SC CUART TRANS SRLIntimat Creditor
    • SC TRAMECO SARecurent Creditor
    • SC COPASA RUM SRL - SEDIU PROCESUAL ALESRecurent Creditor
    Parcursul dosarului (2 etape · 9 termene)
    1. RecursCurtea de Apel OradeaAdmitere recurs (31.10.2024)5 termene ▸
      1. Admitere recursHotarare

        ADMITE recursurile declarate de recurenta – creditoare SC TRAMECO SA, recurenta – creditoare SC COPASA RUM SRL şi EUROSMART FILIALA SIBIU SPRL – în calitate de lichidator judiciar al debitoarei CONSTRUCT MOD SRL, în contradictoriu cu intimatele – creditoare MIRAVI PREST SRL, SC CUART TRANS SRL, intimata – debitoare SC CONSTRUCT MOD SRL, împotriva Sentinţei nr 300/F din 3 aprilie 2024, pronunţată de Tribunalul Bihor pe care o modifică în parte astfel : Suma de 5.941.521,55 lei ( adică 7.858.166,94-271.647,77 lei -144.997,62 lei-1.500.000 lei=5.941.521,55 lei) se provizionează pe seama creditorului Trameco SA, această sumă urmând a fi păstrată la bancă într-un cont special de depozit până la soluţionarea definitivă a dosarului nr 6409/111/2017. Suma de 1.500.000 lei se provizionează în contul unic pentru cheltuielile de procedură. Înlătură dispoziţia judecătorului sindic dispusă lichidatorului judiciar de a întocmi un nou plan de distribuire cu privire la suma de 1.160.166,03 lei formată din 173.066,11 lei garanţie de bună execuţie pentru Teleconstrucţia SA şi 287.620,25 lei garanţie de bună execuţie pentru Dual General Construct SRL, 588.484,40 lei şi 110.995,27 lei pentru Cuarţ Trans SRL şi Ovitrans Logistic SRL respectiv Tonescu Finance SaRL într-un cont special de depozit până la îndeplinirea condiţiei suspensive sub care au fost înscrise în tabelul definitiv de creanţe. Menţine în rest sentinţa recurată. Obligă debitoarea Construct Mod SRL la plata cheltuielilor de judecată către recurenta Copasa Rum SRL în sumă de 500 lei reprezentând cheltuieli de judecată parţiale. IREVOCABILĂ.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        În vederea deliberării, amână pronun?area hotărârii pentru data de 31.10.2024.

      3. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru a lua cuno?tin?ă de înscrisurile depuse în cursul zilei de 25 septembrie 2024 de către CNAIR, instanţa apreciază întemeiate cererile de amânare formulate în cauză şi acordă termen la data de 24.10.2024, ora 9:30.

      4. Amână cauzaincheieredesedinta

        Apreciază ca fiind concludentă cererea de probe depusă la dosar de către intimata COPASA RUM SRL, în sensul emiterii unei adrese către CNAIR.

      5. Recurs (alte soluţii)incheiereabtinere

        Admite declaraţia de abţinere formulată de domnul judecător Monenci Cristian, membru al completului de judecată R 2 LP+insolvenţă, de la soluţionarea cererii de recurs ce face obiectul dosarului nr.1674/111/2023* al Curţii de Apel Oradea, cu termen de judecată la data de 06.06.2024. Fără cale de atac. Admite declaraţia de abţinere formulată de doamna judecător Pop Patricia de la solu?ionarea dosarului nr.1674/111/2023* (asociat al dosarului nr.2744/111/2010) al Curţii de apel Oradea, având ca obiect contestaţie plan distribuire, cu termen de judecată la data de 6 iunie 2024. Fără cale de atac.

    2. FondTribunalul BihorLegea 85/2006 privind insolventa (03.04.2024)4 termene ▸
      1. Legea 85/2006 privind insolventaHotarare

        Admite contesta?ia formulată de SC MIRAVI PREST SRL ?i SC CUART TRANS SRL împotriva Planului de distribuire nr. V asupra fondurilor obţinute din lichidarea bunurilor debitoarei nr. 645/21.04.2023, publicat în BPI nr. 6972/24.04.2023 respectiv nr. 946/21.04.2023, publicat în BPI nr. 7124/26.04.2023 întocmit de EUROSMART Filiala Sibiu SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC CONSTRUCT MOD S.R.L. Admite în parte contesta?ia formulată de creditorul SC TRAMECO SA împotriva aceluia?i plan de distribuire. Respinge ca nefondată contesta?ia formulată de creditorul SC COPASA RUM SRL împuternicită cu primirea corespondenţei doamna Iulia Ursachi împotriva aceluia?i plan de distribuire. Dispune anularea par?ială a planului de distribuire nr. 5 publicat în BPI nr. 6972/24.04.2023 ?i refacerea lui după cum urmează : - creditorului SC MIRAVI PREST SRL i se va distribui suma de 271.547, 77 lei reprezentând garanţie de bună execuţei - creditorului SC CUART TRANS SRL i se va distribui suma de 144.997, 62 lei reprezentând garanţie de bună execuţei - suma de 6.281.355.50 lei va fi provizionată pe seama creditorului SC TRAMECO SA, aceasta urmând a fi păstrată la bancă într-un cont special de depozit până la solu?ionarea irevocabilă a dos. nr. 6409/111/2017. Pune în vedere lichidatorului să întocmească un nou plan de distribuire cu privire la suma de 1.160.166,03 lei formată din 173.066,11 lei garanţie de bună execuţie pentru Teleconstrucţia SA şi 287.620,25 lei garanţie de bună execuţie pentru Dual General Construct SRL, 588.484,40 lei şi 110.995,27 lei sume care vor fi provizionate pentru Cuarţ Trans SRL şi Ovitrans Logistic SRL respectiv Tonescu Finance SaRL într-un cont special de depozit până la îndeplinirea condiţiei suspensive sub care au fost înscrise în tabelul definitiv de creanţe. Obligă debitoarea SC CONSTRUCT MOD S.R.L prin lichidator EUROSMART Filiala Sibiu SPRL să achite creditoarei SC MIRAVI PREST SRL suma de 200 lei cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând contravaloare taxă de timbru. Respinge cererea formulată de creditoarea SC COPASA RUM SRL de acordare a cheltuielilor de judecată având în vedere soluţia pronunţată Cu recurs în 7 zile de la comunicare. Pronun?ată în ?edin?ă publică, azi 3 Aprilie 2024.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        In vederea deliberarii asupra contestatiilor, amana pronuntarea in data de 03.04.2024

      3. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru a se depune de catre Trameco SA respectiv lichidatorul judiciar precizare, vizavi de aspectele retinute de Curtea de Apel Oradea

      4. Amână cauzaincheieredesedinta

        In vederea citarii debitorului

    Cai de atac (3)
    • Recurs — declarata de EUROSMART FILIALA SIBIU SPRL, (18.04.2024)
    • Recurs — declarata de SC COPASA RUM SRL - SEDIU PROCESUAL ALES, (18.04.2024)
    • Recurs — declarata de SC TRAMECO SA, (16.04.2024)

11–20 din 23

Donează o cafea pentru proiect(se deschide pe buymeacoffee.com)