Sari la continut

Dosare in instanta

Toate dosarele gasite pentru ACOMIN S.A. in portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS).

  1. 887/97/2021Reclamantdetalii ▸
    litigiu privind achiziţiile publice
    Curtea de Apel AlbaiuliaFond → ApelContencios administrativ şi fiscalÎncheiere (30.10.2025)
    Parti (6)
    • SOCIETATEA ACOMIN SAReclamant
    • UAT MUNICIPIUL CLUJ NAPOCAPârât
    • ACOMIN SAReclamant
    • SOCIETATEA ACOMIN SAIntimat Reclamant
    • UAT MUNICIPIUL CLUJ NAPOCAApelant Pârât
    • ACOMIN SAIntimat Reclamant
    Parcursul dosarului (2 etape · 36 termene)
    1. ApelCurtea de Apel AlbaiuliaÎncheiere (30.10.2025)6 termene ▸
      1. Încheiere_IncheiereFinalaDezinvestire

        DISPUNE: Admite excep?ia necompeten?ei materiale procesuale a Cur?ii de Apel Alba Iulia – Sec?ia de Contencios Administrativ ?i Fiscal, invocată din oficiu de instanţă ?i în consecin?ă: Declină competen?a de solu?ionare a cererii de apel formulată de pârâtul UAT Municipiul Cluj Napoca prin primar împotriva sentin?ei civile nr. 3/CA/2025 pronunţată de Tribunalul Hunedoara - Secţia a II a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în favoarea Cur?ii de Apel Alba Iulia - Sec?ia a II-a Civilă. Fără cale de atac. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, la data de 30.10.2025.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        DISP.: Respinge cererea de amânare formulată de către intimată. AMÂNĂ PRONUNTAREA asupra exceptiei necompetentei materiale procesuale a Sectiei de contencios administrativ si fiscal în solutionarea prezentei căi de atac, invocată din oficiu de instantă, în baza art. 131 CPC, prin raportare la prev. art. 55 alin. 3 din Legea nr. 101/2016, coroborate cu prev. art. 53 alin. 1 ind. 1 din acelaşi act normativ, forma în vigoare la data introducerii actiunii, respectiv 02.04.2021, LA DATA DE 30.10.2025.

      3. Amână cauzaincheieredesedinta

        DISP.: Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor Curtii de Apel Alba Iulia nr.2/26.08.2025, amână cauza si acordă termen de judecată la data de 27.10.2025, ora 10:00.

      4. Amână cauzaincheieredesedinta

        Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor Curtii de Apel Alba Iulia nr.2/26.08.2025, amână cauza si acordă termen de judecată la data de 20.10.2025 ora 10.00.

      5. Amână cauzaincheieredesedinta

        DISP.: Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor Curtii de Apel Alba Iulia nr.2/26.08.2025, amână cauza si acordă termen de judecată la data de 06.10.2025, ora 10:00.

      6. Amână cauzaincheieredesedinta

        Încuviin?ează cererea de amânare formulată de către reprezentantul convenţional al intimatei ACONIM SA, avocat Muntean Viorel. Amână judecarea cauzei. Dosarul se înaintează în vederea repartizării ciclice, conform Anexei V la Decizia nr.55/C/18.06.2025. Părţile vor fi citate de către completul de judecată căruia i se va repartiza ciclic prezenta cauză. Pronunţată în şedinţa publică de la 25 August 2025.

    2. FondTribunalul HunedoaraAlte soluţii (08.01.2025)30 termene ▸
      1. Alte soluţiiHotarare

        Admite excepţia lipsei de obiect invocată de pârâta UAT Municipiul Cluj Napoca, în ceea ce priveşte capătul de cerere privind rezilierea judiciară a contractului de lucrări nr.565973/4.11.2019 şi, în consecinţă respinge această cerere a reclamantei SC ACOMIN SA ca fiind lipsită de obiect. Respinge excepţia lipsei de interes în ceea ce priveşte cererea de reziliere judiciară. Respinge excepţia inadmisibilităţii invocată de pârâtă. Admite în parte cererea de chemare în judecată, având ca obiect litigiul de achiziţii publice, formulată de reclamanta SC ACOMIN SA în contradictoriu cu pârâta UAT Municipiul Cluj Napoca şi, în consecinţă: Obligă pârâta să plătească reclamantei sumele de: -248.728,01 lei cu TVA inclus, aferentă faţadei Nord; -59.512,74 lei cu TVA inclus reprezentând tâmplărie spaţii individuale; -8.909,89 lei cu TVA inclus, reprezentând organizare de şantier; Obligă pârâta să plătească reclamantei dobânda legală penalizatoare conform art.3 alin.2 din OG nr.13/2011 pentru sumele stabilite potrivit alineatului precedent, începând cu data de 02.04.2021 şi până la plata integrală a datoriei. Respinge în rest cererea de chemare în judecată. Admite cererea reconvenţională formulată de pârâtul reclamant reconvenţional UAT Municipiul Cluj, împotriva reclamantei pârâtă reconvenţional SC Acomin SA şi în consecinţă: Obligă reclamanta pârâtă reconvenţional să plătească pârâtei reclamante reconvenţional suma de 20.808,60 lei cu titlu de penalităţi de întârziere aferente rambursării cu întârziere a avansului acordat. Obligă reclamanta să plătească pârâtei suma de 1760 lei, cheltuieli de judecată parţiale. Obligă pârâta să plătească reclamantei suma de 6343,01 lei, cheltuieli de judecată praţiale. Compensează cheltuielile de judecată efectuate de părţi în cauză, până la suma de 1760 lei, iar pentru diferenţa de 4583,04 lei, obligă pârâta UAT Municipiul Cluj Napoca să plătească reclamantei SC Acomin SA suma de 4.583,01 lei

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Instanţa va amâna pronunţarea la data de 08.01.2025. În temeiul art. 396 alin. 2 C. proc. civ., pronunţarea hotărârii se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Instanţa va amâna pronunţarea la data de 23.12.2024. În temeiul art. 396 alin. 2 C. proc. civ., pronunţarea hotărârii se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

      4. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Instanţa va amâna pronunţarea la data de 13.12.2024. În temeiul art. 396 alin. 2 C. proc. civ., pronunţarea hotărârii se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

      5. Amână cauzaincheieredesedinta

        pentru administrarea de probe

      6. Amână cauzaincheieredesedinta

        pentru studiul răspunsului expertului depus la dosar

      7. Amână cauzaincheieredesedinta

        pentru ca expertul să depună răspuns cu privire la pct. 2 din obiecţiuni

      8. Amână cauzaincheieredesedinta

        faţă de precizarea de acţiune depusă la dosar

      9. Amână cauzaincheieredesedinta

        Având în vedere Hotărârea din 21.06.2023 precum şi Hotărârea din 04.09.2023 ale Adunării generale a judecătorilor Tribunalului Hunedoara prin care s-a hotărât desfăşurarea unui protest, raportat la modificările preconizate în ceea ce priveşte anumite aspecte ale Statutului magistratului, întrucât prin aceste hotărâri s-a stabilit ?i că activitatea se reia începând cu data de 11.09.2023 şi ţinând seama de faptul că obiectul prezentei cauze nu are caracter urgent, neîncadrându-se în excep?iile prevăzute în Anexa la Hotărârea din 21.06.2023, urmează a se amâna cauza.

      10. Amână cauzaincheieredesedinta

        faţă de cererea de amânare formulată

      11. Amână cauzaincheieredesedinta

        pentru a se comunica pârâtei un exemplar al răspunsului formulat de expert

      12. Amână cauzaincheieredesedinta

        pentru a se comunica răspunsul la obiecţiuni

      13. Amână cauzaincheieredesedinta

        pentru administrarea de probe

      14. Amână cauzaincheieredesedinta

        pentru comunicarea completării raportului de expertiză

      15. Termen preschimbat

        PreschimbAT termenul de judecată din data de 26.04.2022 ora 10,00 la data de 31.05.2022, ora 11,00.

      16. Termen intermediarincheieredesedinta

        Preschimbă termenul de judecată din data de 26.04.2022 ora 10,00 la data de 31.05.2022, ora 11,00.

      17. Amână cauzaincheieredesedinta

        pentru comunicarea obiec?iunilor formulate de către părţi.

      18. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru comunicarea notelor scrise depuse la dosar cu părţile.

      19. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru comunicarea completării la Raportul de expertiză tehnică judiciară şi a răspunsului la obiecţiuni cu părţile, cu menţiunea să î?i exprime poziţia faţă de acestea.

      20. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru ca expertul să răspundă la obiecţiunile formulate de părţi la raportul de expertiză, încuviinţate la acest termen de judecată.

      21. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru comunicarea raportului de expertiză şi a opiniei expertului parte cu pârâta, precum şi pentru depunerea eventualelor obiecţiuni la raport

      22. Termen preschimbat

        Termen preschimbat

      23. Amână cauzaincheieredesedinta

        În vederea administrării probaţiunii, precum şi faţă de lipsa raportului de expertiză

      24. Încheiereincheieredesedinta

        Admite sesizarea din oficiu de preschimbare a termenului de judecată stabilit în prezentul dosar. Preschimbă termenul de judecată acordat la data de 22.09.2021. Stabileşte termen de judecată la data de 10.09.2021, ora 11.00, sala 203, complet C 14 Fond, pentru când părţile se vor cita.

      25. Amână cauzaincheieredesedinta

        În vederea efectuării raportului de expertiză dispus în cauză.

      26. Admite cerereaHotararecameraconsiliu

        Admite cererea de asigurare de dovezi formulată de către reclamanta SC Acomin S.A. în contradictoriu cu pârâta UAT Municipiul Cluj Napoca ?i, în consecin?ă: Dispune efectuarea probei prin expertiza tehnica de specialitate construcţii cu următoarele obiective: -stabilirea cantităţilor şi calităţii categoriilor de lucrări executate efectiv de reclamantă în favoarea pârâtei la obiectivul de investiţii din contractul de lucrări nr.565973/04.11.2019, respectiv blocurile de locuin?e din mun. Cluj-Napoca grup l, lot 5, str. Ha?eg nr.4, bloc Lama G, cu menţionarea dacă au fost realizate în conformitate cu proiectul tehnic, cu oferta tehnico-financiară, Dispoziţiile de şantier, Punctele de vedere ale Proiectantului privind conformitatea cu documentaţia tehnică, a specificaţiilor sistemului termo şi hidroizolant folosit şi a Aprobărilor Dirigintelui de şantier pentru materialele utilizate în executarea lucrărilor respective; -stabilirea debitelor principale cu titlu de lucrări real executate ?i conforme din punct de vedere calitativ de reclamanta SC Acomin SA în favoarea pârâtei UAT Mun. Cluj-Napoca ?i neachitate la obiectivul de investi?ii al pârâtei prevăzut în contractul nr. 565973/04.11.2019; -Să stabilească expertul dacă executantul SC Acomin SA a respectat procedura de lucru privind montarea termosistemului, conform agrementelor tehnice ale producătorului; -Să stabilească expertul dacă executantul SC Acomin SA a respectat procedura de lucru privind montarea termohidroizola?iei, conform agrementelor tehnice ale producătorului; -Să stabilească expertul dacă următoarele lucrări sunt conforme din punct de vedere calitativ şi dacă executantul SC Acomin SA nu a conservat în mod corespunzător lucrările la părăsirea ?antierului ulterior rezilierii contractului nr. 565973/04.1 1.2019, respectiv: *dacă ?pale?ii la ferestrele apartamentelor ?i ale balcoanelor corespund calitativ *dacă glaful din tablă de pe aticul blocului corespunde calitativ *dacă finisajele la pere?i ?i tavane în casele de scară corespund calitativ *dacă polistirenul montat pe fa?ade ?i la nivelul ?pale?ilor fără finisaj corespunde calitativ. -Să stabilească expertul dacă sunt executate corespunzător lucrările de: *termohidroizola?ie, date fiind infiltra?iile din apartamentele de la ultimul nivel ?i infiltra?iile din aticele blocului; *?pale?i la tâmplării exterioare, ?inând cont de infiltra?iile prin ?pale?ii de la fa?ade unde nu s-a făcut închiderea cu polistiren sau glaf, precum ?i să precizeze cauzele tuturor acestor infiltra?ii; -Să stabilească expertul dacă există procese-verbale pentru lucrări ascunse pentru lucrările de termohidroizolaţie la terasa imobilului; -Să precizeze expertul dacă structura de sus?inere a panourilor sandwich de la toate balcoanele corespunde cu proiectul tehnic; -Să precizeze expertul dacă executantul a întocmit toate documentele aferente execu?iei necesare întocmirii căr?ii tehnice a construc?iei; -Să stabilească expertul dacă tencuiala decorativă de pe fa?ada Nord corespunde cu proiectul tehnic ?i dacă lucrările de execu?ie de pe fa?ada Nord sunt conforme din punct de vedere calitativ; -Sa stabilească expertul dacă infiltraţiile în apartamentele (debarale) de la ultimul nivel al blocului sunt cauzate de starea de degradare (grava) a conductelor interioare de scurgere a apei pluviale, de execuţia necorespunzătoare sau din cauza unor distrugeri ulterioare realizării lor; -Sa stabilească expertul cauzele degradărilor vizibile/actuale ale hidroizolaţiei terasei, a uşilor PVC de intrare pe terasa şi a termosistemului executat pe casa liftului de către reclamanta; -Sa stabilească expertul cauzele reale pentru care nu s-a efectuat proba de inundare a teresei după finalizarea hidroizolaţiei de reclamanta; -Sa stabilească expertul toate categoriile de lucrări suplimentare (faţă de oferta iniţială) executate de reclamantă în favoarea pârâtei la solicitarea acesteia şi a dispoziţiilor Proiectantului şi să stabilească expertul valoarea acestor lucrări suplimentare; -Să analizeze expertul documentaţia tehnică întocmită de pârâtă şi postată în sistemul de achiziţii publice SICAP/SEAP în vederea licitării şi continuării lucrărilor la obiectivul pârâtei şi să identifice stadiul fizic (real) de la care lucrările vor continua, în scopul corelării acestui reper cu pretenţiile din cererea de chemare în judecată. Stabileşte un termen de 30 de zile pentru realizarea raportului de expertiză dispus în cauză. Încuviinţează participarea în calitate de expert asistent din partea reclamantei pe dl. Expert Cosma Radu -expert tehnic judiciar specializările construcţii civile, industriale şi agricole, evaluarea proprietăţii imobiliare- şi pune în vedere reclamantei să depună pentru următorul termen de judecată contractul încheiat cu acesta. Stabileşte onorariul provizoriu pentru realizarea raportului de expertiză judiciară în sumă de 10.000 lei, în sarcina ambelor părţi, respectiv 7000 lei reclamanta şi 300 lei pârâta, care se va achita până la următorul termen. În vederea administrării probei dispuse şi numirea expertului acordă termen la data de 26.07.2021 - camera de consiliu pentru care se vor cita părţile. Fără cheltuieli de judecată. Fără cale de atac. Pronunţată azi 19.07.2021, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

      27. Încheiereincheieredesedinta

        Repune cererea pe rol. Stabileste termen în sedinta publică din 19.07.2021, ora 9,00, sala 203, pentru când se citează părtile, cu mentiunea că vor fi puse în discutie obiectivele de expertiză şi modalitatea de achitare de către părti a onorariului expertului.

      28. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        amânată pronuntarea la data de 02.07.2021.

      29. Amână cauzaincheieredesedinta

        amână judecarea cauzei la data de 22.09.2021, ora 11, faţă de înscrisurile depuse la dosar.

      30. Amână cauzaincheieredesedinta

        faţă de înscrisurile depuse la dosar, pentru a fi comunicate părtilor

    Cai de atac (1)
    • Apel — declarata de UAT MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA, (29.07.2025)
  2. 4906/221/2025Debitordetalii ▸
    ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u.
    Judecatoria DevaFondLitigii cu profesioniştiiAnulează cererea (22.07.2025)
    Parti (2)
    Termene si solutii (1)
    1. Anulează cererea_Hotarare

      Anulează cererea. Cu drept de cerere de reexaminare în termen de 15 zile de la data comunicării. Cererea de reexaminare se depune la Judecătoria Deva. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 22.07.2025.

  3. 468/97/2025Creditordetalii ▸
    litigiu privind achiziţiile publice ORDONANŢĂ DE PLATĂ
    Tribunalul HunedoaraFondContencios administrativ şi fiscalIa act de renunţare la judecată (27.05.2025)
    Parti (2)
    • ACOMIN SACreditor
    • UAT COMUNA BĂCIADebitor
    Termene si solutii (5)
    1. Ia act de renunţare la judecată_Hotarare

      Ia act de cererea de renunţare la judecată. Cu recurs în termen de 30 de zile de la data comunicării, care se va depune la Tribunalul Hunedoara. Pronunţată la data de 27.05.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.

    2. Termen preschimbat
    3. Încheiereincheieredesedinta

      Preschimbă termenul de judecată acordat la data de 19.05.2025. Stabileşte termen de judecată la data de 27.05.2025, ora 10, sala 233, complet C9 Achiziţii. Menţine dispoziţiile încheierii de şedinţă de la termenul anterior şi citează părţile pentru noul termen stabilit cu menţiunea că şedinţa de judecată se va desfăşura la noul sediu al instanţei din Deva, str. 1 Decembrie, nr. 35, judeţul Hunedoara.

    4. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru achitarea debitelor ce fac obiectul prezentei acţiuni

    5. Declină soluţionarea cauzeiHotararecameraconsiliu

      Admite excepţia necompetenţei materiale funcţionale a completului de judecată. Declină competenta de soluţionare a cauzei în favoarea completelor specializate în materia ”achiziţii publice” din cadrul Tribunalului Hunedoara - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal. Fără cale de atac. Pronunţată la data de 10.02.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.

  4. 1764/97/2006Recurent Creditordetalii ▸
    procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată
    Tribunalul HunedoaraFondFalimentAdmis (27.05.2025)
    Parti (98+)

    Sursa (ECRIS) taie lista partilor pe fiecare etapa, deci numarul de mai sus e un minim: dosarul are cel putin atatea parti, posibil mai multe.

    Termene si solutii (82)
    1. Admis_Hotarare

      Admite cererea pentru închiderea procedurii falimentului formulată de lichidatorul judiciar Quantum IPURL. În temeiul art. 132 din Legea nr. 85/2006, Dispune închiderea procedurii falimentului debitorului Almo Construct SRL

    2. Termen preschimbat
    3. Termen intermediarincheieredesedinta

      preschimbă termenul de judecată din data de 19.05.2025 la data de 27.05.2025, ora 11

    4. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru desfăşurarea adunării creditorilor convocată pentru data de 16.04.2025, în vederea discutării propunerii de închidere a procedurii

    5. Amână cauzaincheieredesedinta

      faţă de depunerea raportului fonduri şi a planului de distribuire al sumelor

    6. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru recuperarea garanţiei de bună execuţie

    7. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru recuperarea garanţiei de bună execuţie

    8. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru recuperarea garanţiei de bună execuţie

    9. Amână cauzaincheieredesedinta

      Având în vedere Hotărârea nr. 8 din data de 14 decembrie 2023 a Adunării Generale a Judecătorilor Tribunalului Hunedoara şi Anexa privind cauzele cu caracter urgent, prin care s-a hotărât adoptarea unei manifestări de protest, ţinând seama de faptul că obiectul prezentei cauze nu are caracter urgent, urmează a se amâna cauza

    10. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru continuarea procedurii de valorificare acordă termen de judecată la 22.01.2024, ora 12

    11. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru întocmire şi depunere plan de distribuire

    12. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru încasare preţ, ca urmare a valorificării, pentru întocmire şi depunere plan de distribuire

    13. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru continuarea procedurii de valorificare bunuri

    14. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru continuarea procedurii de lichidare şi valorificare bunuri

    15. Termen preschimbat
    16. Termen intermediarincheieredesedinta

      Având în vedere Hotărârea Colegiului de Conducere a Tribunalului Hunedoara nr. 10/SII/04.04.2022, din care rezultă că obiectul prezentei cauze nu face parte din lista obiectelor Ecris de cauze urgente, care vor fi solu?ionate pe durata vacan?ei judecătore?ti a anului 2022 la Sec?ia a II-a, de contencios administrativ şi fiscal se va preschimba termenul de judecată de la data de 22.08.2022, ora 12, la data de 05.09.2022, ora 12,00, pentru când se vor cita păr?ile.

    17. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru continuarea procedurii de lichidare şi valorificare bunuri

    18. Amână cauzaincheieredesedinta

      PENTRU CONTINUAREA PROCEDURII DE VALORIFICARE A BUNURILOR

    19. Termen preschimbat
    20. Amână cauzaincheieredesedinta

      PRESCHIMBĂ TERMENUL DE JUDECATĂ DIN DATA DE 03.02.2022 LA DATA DE 07.02.2022

    21. Amână cauzaincheieredesedinta

      PENTRU CONTINUAREA PROCEDURII DE VALORIFICARE. FIXEAZĂ TERMEN LA DATA DE 03.02.2022, ORA 09.00.

    22. Amână cauzaincheieredesedinta

      PENTRU CONTINUAREA PROCEDURII DE VALORIFICARE.

    23. Termen intermediarincheieredesedinta

      PENTRU CONTINUAREA PROCEDURII DE VALORIFICARE. FIXEAZĂ TERMEN LA DATA DE 09.09.2021, ORA 09.00.

    24. Amână cauzaincheieredesedinta

      PENTRU CONTINUAREA PROCEDURII DE VALORIFICARE.

    25. Amână cauzaincheieredesedinta

      PENTRU CONTINUAREA PROCEDURII DE VALORIFICARE.

    26. Amână cauzaincheieredesedinta

      PENTRU CONTINUAREA PROCEDURII DE VALORIFICARE.

    27. Amână cauzaincheieredesedinta

      PENTRU CONTINUAREA PROCEDURII DE VALORIFICARE .

    28. Amână cauzaincheieredesedinta

      PENTRU CONTINUAREA PROCEDURII DE VALORIFICARE .

    29. Stare de urgenta

      Ţinând seama de Decretul nr.240/14.04.2020 emis de Preşedintele României, publicat în Monitorul Oficial nr.311 din 14.04.2020, privind prelungirea stării de urgenţă instituită pe teritoriul României prin Decretul nr.195/2020 emis de Preşedintele României, publicat în Monitorul Oficial nr. 212 din 16 martie 2020,constată suspendarea de plin drept,urmând a fi repus pe rol, din oficiu, după încetarea stării de urgenţă.

    30. Amână cauzaincheieredesedinta

      PENTRU CONTINUAREA PROCEDURII DE VALORIFICARE .

    31. Amână cauzaincheieredesedinta

      PENTRU CONTINUAREA PROCEDURII DE VALORIFICARE .

    32. Amână cauzaincheieredesedinta

      PENTRU SOLUŢIONAREA IREVOCABILĂ A DOSARULUI ASOCIAT A3 ŞI CONTINUAREA PROCEDURII DE VALORIFICARE .

    33. Amână cauzaincheieredesedinta

      PENTRU SOLUŢIONAREA IREVOCABILĂ A DOSARULUI ASOCIAT A3.

    34. Amână cauzaincheieredesedinta

      PENTRU SOLUŢIONAREA IREVOCABILĂ A DOSARULUI ASOCIAT A3, CONTINUAREA PROCEDURII DE VALORIFICARE ŞI COMUNICAREA PUNCTULUI DE VEDERE CU ALMA MODEX SRL.

    35. Amână cauzaincheieredesedinta

      PENTRU SOLUŢIONAREA IREVOCABILĂ A DOSARULUI ASOCIAT A3.

    36. Amână cauzaincheieredesedinta

      PENTRU CONTINUAREA PROCEDURII DE VALORIFICARE.

    37. Amână cauzaincheieredesedinta

      PENTRU CONTINUAREA PROCEDURII DE VALORIFICARE.

    38. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru continuarea procedurii de valorificare şi desfăşurarea adunării creditorilor

    39. Amână cauzaincheieredesedinta

      PENTRU CONTINUAREA PROCEDURII DE VALORIFICARE.

    40. Amână cauzaincheieredesedinta

      PENTRU CONTINUAREA PROCEDURII DE VALORIFICARE .

    41. Amână cauzaincheieredesedinta

      PENTRU CONTINUAREA PROCEDURII DE VALORIFICARE - FIXEAZĂ TERMEN LA DATA DE 22.02.2018.

    42. Amână cauzaincheieredesedinta

      ÎN VEDEREA CONTINUĂRII PROCEDURII DE VALORIFICARE.

    43. Amână cauzaincheieredesedinta

      PENTRU CONTINUAREA PROCEDURII DE VALORIFICARE.

    44. Amână cauzaincheieredesedinta

      PENTRU DEPUNEREA EVENTUALELOR CONTESTATŢII LA TABELUL DEFINITIV CONSOLIDAT ACTUALIZAT.

    45. Amână cauzaincheieredesedinta

      PENTRU CONTINUAREA PROCEDURII DE VALORIFICARE.

    46. Amână cauzaincheieredesedinta

      PENTRU CONTINUAREA PROCEDURII DE VALORIFICARE .

    47. Amână cauzaincheieredesedinta

      PENTRU CONTINUAREA PROCEDURII DE VALORIFICARE .

    48. Amână cauzaincheieredesedinta

      PENTRU CONTINUAREA PROCEDURII DE VALORIFICARE.

    49. Amână cauzaincheieredesedinta

      PENTRU CONTINUAREA PROCEDURII DE VALORIFICARE.

    50. Amână cauzaincheieredesedinta

      PENTRU DEPUNEREA RAPORTULUI DE ACTIVITATE.

    51. Amână cauzaincheieredesedinta

      PENTRU DEPUNEREA PLANULUI DE DISTRIBUIRE.

    52. Amână cauzaincheieredesedinta

      PENTRU CONTINUAREA PROCEDURII DE VALORIFICARE .

    53. Amână cauzaincheieredesedinta

      PENTRU CONTINUAREA PROCEDURII DE VALORIFICARE.

    54. Amână cauzaincheieredesedinta

      PENTRU CONTINUAREA PROCEDURII DE VALORIFICARE.

    55. Amână cauzaincheieredesedinta

      PENTRU CONTINUAREA PROCEDURII DE VALORIFICARE.

    56. Amână cauzaincheieredesedinta

      PENTRU CONTINUAREA PROCEDURII DE VALORIFICARE.

    57. Amână cauzaincheieredesedinta

      PENTRU CONTINUAREA PROCEDURII DE VALORIFICARE.

    58. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru continuarea procedurii.

    59. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru continuarea procedurii.

    60. Amână cauzaincheieredesedinta

      Ia act de onorariul aprobat al lichidatorului judiciar în valoare de 1.000 lei lunar + 5% din sumele încasate.

    61. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru ca lichidatorul judiciar să depoună la dosar punct de vedere faţă de cererea de admiterea a creanţei formulată de SC SERVICII ENERGETICE BANAT SA şi pentru continuarea procedurii de valorificare.

    62. Amână cauza

      Pentru continuarea procedurii.

    63. Amână cauza

      Pentru continuare procedură.

    64. Amână cauza

      Pentru continuare procedură.

    65. Admis

      Admis contestaţia.

    66. Amână cauza

      Apreciind necesar a se indica modul de calcul al penalităţilor de către contestator.

    67. Amână cauza

      PENTRU DEPUNEREA FACTURII NR.601/2007, CONFORMĂ CU ORIGINALUL.

    68. Amână cauza

      PENTRU A SE COMUNICA ÎNTÂMPINAREA CU CONTESTATOAREA.

    69. Amână cauza

      PENTRU CA LICHIDATORUL JUDICIAR SĂ SE PRONUNŢE ASUPRA DECLARAŢIEI DE CREANŢĂ DE LA DOSAR ŞI SĂ CONTINUE PROCEDURA DE VALORIFICARE A BUNURILOR DEBITOAREI.

    70. Amână cauza

      ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII BUNURILOR

    71. Soluţionare

      RESPINGE CEREREA FORMULATĂ DE CONTESTATORUL STAICU MIHAI ÎMPOTRIVA MĂSURII CONVOCĂRII ADUNĂRII CREDITORILOR PENTRU 23.06.2010.

    72. Soluţionare

      ADMIS CEREREA FORMULATĂ DE LICHIDATORUL JUDICIAR QUANTUM SPRL ÎMPOTRIVA PÂRÂTEI BRD- GSG . OBLIGĂ PÂRÂTA SĂ VIREZE ÎN CONTUL UNIC AL DEBITOAREI SC ALMO CONSTRUCT SRL A SUMEI DE 15.139,33 LEI REPREZENTÂND GARANŢIE DE BUNĂ EXECUŢIE AFLATĂ LA DISPOZIŢIA CURŢII DE CONTURI A ROMÂNIEI

    73. Încheiere

      AMÂNAT PRONUNŢAREA ASUPRA CERERII FORMULATĂ DE LICHIDATORUL JUDICIAR L DATA DE 30.08.2010 ŞI AMÂNĂ SOLUŢIONAREA CONTESTAŢIEI LA DATA DE 16.11.2010, FAŢĂ DE CEREREA DE AMÂNARE FORMULATĂ DE CONTESTATOR

    74. Soluţionare

      IN BAZA ART 246 C.PR.CIVILĂ IA ACT DE RENUNŢAREA LA JUDECAREA CERERII FORMULATĂ DE PETENŢII STAICU MIHAI ALEXANDRU ŞI STAICU LĂMÂIŢA.

    75. Încheiere

      CERERE AMÂNARE PÂRÂTUL STAICU MIHAI ALEXANDRU.

    76. Încheiere

      FĂRĂ TERMEN.

    77. termen
    78. termen
    79. Soluţionare

      Admite cererea administratorului judiciar Quantum SPRL Dispune începerea procedurii falimentului debitorului SC Almo Construct SRL.

    80. Încheiere

      Amână pronunţarea cauzei la data de :15.01.2008.

    81. termen
    82. termen
    Cai de atac (1)
    • Recurs (17.12.2010)
  5. 1696/198/2020Intimatdetalii ▸
    contestaţie la executare
    Tribunalul ValceaFond → ApelLitigii cu profesioniştiiRespingere apel (06.03.2025)
    Parti (3)
    • UAT COMUNA VOINEASAContestator
    • SOCIETATEA ACOMIN SAIntimat
    • UAT COMUNA VOINEASAApelant
    Parcursul dosarului (2 etape · 21 termene)
    1. ApelTribunalul ValceaRespingere apel (06.03.2025)1 termen ▸
      1. Respingere apelHotarare

        Respinge apelul ca nefondat. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei, azi, 06.03.2025.

    2. FondJudecatoria BrezoiRespinge cererea (20.12.2024)20 termene ▸
      1. Respinge cerereaHotarare

        Respinge excepţia lipsei de interes invocată de intimată, ca neîntemeiată. Respinge contesta?ia la executare formulată de contestatoarea UAT comuna Voineasa, în contradictoriu cu intimata ACOMIN SA, ca neîntemeiată. Respinge cererea de ridicarea a sechestrului, ca rămasă fără obiect. Respinge cererea privind întoarcerea executării silite, ca neîntemeiată. Cu drept de apel în termen de 10 de zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Judecătoria Brezoi, sub sancţiunea nulităţii. Pronunţată astăzi, 20.12.2024, prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor de către grefa instan?ei.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea la data de 20.12.2024

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea

      4. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână cauza, pt. a se achita onorariul pt. expert

      5. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână cauza

      6. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru ca expertul să răspundă obiecţiunilor formulate de pârâtă, Pentru administrarea probelor , amână cauza la 10.09.2024, ora 10:00.

      7. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână cauza la 28.05.2024, ora 09:00.

      8. Amână cauzaincheieredesedinta

        Faţă de cererea depusă de expert, acordă un nou termen 26.03.2024, ora 09:00, pentru când se va reveni cu adresa către expert cu aceleaşi solicitări.

      9. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână judecarea cauzei la data de 30.01.2024, ora 10:00.

      10. Amână cauzaincheieredesedinta
      11. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână cauza

      12. Amână cauzaincheieredesedinta

        Faţă de lipsa raportului de expertiză, amână cauza la 09.05.2023, ora 10:30.

      13. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână cauza

      14. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână cauza

      15. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână cauza

      16. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru studiul dosarului execuţional, acordă termen de judecată la 13.09.2022(12:00).

      17. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână cauza

      18. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână cauza

      19. Amână cauzaincheieredesedinta

        PT. A SE REVENI CU ADRESĂ CĂTRE EXECUTOR..ÎN VEDEREA INAINTĂRII IN COPIE DOS. EXECUTIONAL, ..

      20. Amână cauzaincheieredesedinta

        adresă pt. a se solicita dosarul execuţional...

    Cai de atac (1)
    • Apel — declarata de UAT COMUNA VOINEASA, (20.01.2025)
  6. 2015/97/2019/a13Creditordetalii ▸
    contestaţie
    Curtea de Apel AlbaiuliaFond → ApelFalimentIa act de renunţarea la apel (03.03.2025)
    Parti (102+)

    Sursa (ECRIS) taie lista partilor pe fiecare etapa, deci numarul de mai sus e un minim: dosarul are cel putin atatea parti, posibil mai multe.

    Parcursul dosarului (2 etape · 3 termene)
    1. ApelCurtea de Apel AlbaiuliaIa act de renunţarea la apel (03.03.2025)2 termene ▸
      1. Ia act de renunţarea la apelHotarare

        Ia act de renunţarea la judecata apelului formulat de DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE TIMIŞOARA prin ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE HUNEDOARA împotriva Încheierii nr. 141/F/CC/05.09.2024 pronunţată de Tribunalul Hunedoara în dosar nr.2015/97/2019/a13. Obligă apelanta DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE TIMIŞOARA prin ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE HUNEDOARA la plata sumei de 4760 lei cu titlu de cheltuieli de judecată – onorariu avocat în favoarea intimatei Italrom Leather SRL. Respinge cererea intimatei Italrom Leather SRL de obligare a apelantei la plata cheltuielilor de deplasare în cuantum de 595 lei. Cu recurs în 30 de zile de la comunicare prin BPI, recursul urmând a se depune la Curtea de Apel Alba Iulia. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 03.03.2025.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 03.03.2025, având nevoie de timp pentru a delibera şi pentru a da posibilitate părţilor să formuleze şi să depună concluzii scrise la dosar.

    2. FondTribunalul HunedoaraRespins (05.09.2024)1 termen ▸
      1. RespinsHotararecameraconsiliu

        Respinge contestaţia formulată de creditoarea DGRFP TIMIŞOARA prin AJFP HUNEDOARA, împotriva hotărârii adunării creditorilor debitoarei ITALROM LEATHER S.R.L. din 08.08.2024, publicată în BPI nr. 14151/13.08.2024, ca neîntemeiată. Cu apel în 7 zile de la publicare în BPI, care în caz de exercitare se depune la Tribunalul Hunedoara. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 05.09.2024.

    Cai de atac (1)
    • Apel — declarata de AJFP HUNEDOARA, (16.09.2024)
  7. 3048/97/2018Creditordetalii ▸
    procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată
    Tribunalul HunedoaraFondFalimentAdmis (06.02.2025)
    Parti (15)
    Termene si solutii (30)
    1. AdmisHotarare

      Aprobă raportul final întocmit de lichidatorul judiciar Cabinet Individual de Insolvenţă Florean Eugenia, şi în consecinţă: În temeiul art. 175, alin.1 din Legea nr.85/2014, Dispune închiderea procedurii falimentului debitoarei SC Autogrec SRL . Dispune radierea debitoarei din registrul comerţului. În temeiul art. 180 din Legea nr.85/2014, Descarcă pe lichidatorul judiciar de orice îndatoriri şi responsabilităţi. In temeiul art. 179 din Legea nr.85/2014, Dispune notificarea prezentei sentinţe debitorului, creditorilor, administratorului special, Direcţiei Teritoriale a Finanţelor Publice, Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Hunedoara, pentru efectuarea menţiunilor de închidere a procedurii si de radiere, precum si publicarea prin Buletinul procedurilor de insolvenţă. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare prin publicare în BPI. Cererea se depune la Tribunalul Hunedoara. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei, azi, 06.02.2025.

    2. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru ca lichidatorul judiciar să depună la dosarul cauzei dovada convocării adunării creditorilor privind aprobarea raportului final,

    3. Termen intermediarRezolutie

      Fixează termen de şedinţă la data de 14 noiembrie 2024, ora 11,00, pentru închiderea procedurii.

    4. Termen intermediarRezolutie

      Fixează termen de control la data de 12 septembrie 2024, ora 12,00.

    5. Termen intermediarRezolutie

      Fixează termen de control la data de 23 mai 2024, ora 12,00.

    6. Termen intermediarRezolutie

      Fixează termen de control la data de 18 ianuarie 2024, ora 12,00.

    7. Termen intermediarRezolutie

      Fixează termen de control la data de 14 septembrie 2023, ora 12,00.

    8. Termen intermediarRezolutie

      Fixează termen de control la data de 11 mai 2023, ora 12,00.

    9. Termen intermediarRezolutie

      Fixează termen de control la data de 23 februarie 2023, ora 12,00.

    10. Termen intermediarRezolutie

      Fixează termen de control la data de 26 octombrie 2022, ora 12,00.

    11. Termen intermediarRezolutie

      Fixează termen de control la data de 19 iulie 2022, ora 12,00.

    12. Termen intermediarRezolutie

      Fixează termen de control la data de 12 aprilie 2022, ora 12,00.

    13. Termen intermediarRezolutie

      Fixează termen de control la data de 07 decembrie 2021, ora 12,00.

    14. Termen intermediarRezolutie

      Fixează termen de control la data de 05 octombrie 2021.

    15. Termen intermediarRezolutie

      Fixează termen de control la data de 15 iunie 2021.

    16. Termen intermediarRezolutie

      Fixează termen de control la data de 25 martie 2021.

    17. Termen intermediarRezolutie

      Fixează termen de control la data de 26.11.2020

    18. Termen intermediarRezolutie

      Fixează termen de control la data de 10.09.2020.

    19. Termen intermediarRezolutie

      Fixează termen de control la data de 04.06.2020.

    20. Stare de urgenta

      Ţinând seama de Decretul nr.195/16.03.2020 emis de Preşedintele României şi de Hotărârea nr.257 din 17.03.2020 a Consiliului Superior al Magistraturii, constată suspendarea de plin drept, urmând a fi repus pe rol, din oficiu, după încetarea stării de urgenţă.

    21. Admisincheieredesedinta

      Admite cererea formulată de lichidatorul judiciar CII Florean Eugenia, în cauza privind pe debitoarea Autogrec SRL şi în consecinţă : Aprobă prelungirea termenului - limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor născute după data deschiderii procedurii sau, după caz, al căror cuantum a fost modificat faţă de tabelul definitiv de creanţe sau faţă de programul de plată din planul de reorganizare, ca urmare a plăţilor făcute după deschiderea procedurii, precum şi cerinţele pentru ca o creanţă înregistrată să fie considerată valabilă până la data de 16.02.2020. Aprobă prelungirea termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare a tabelului suplimentar al acestora până la data de 15.03.2020. Aprobă prelungirea termenul de întocmire a tabelului definitiv consolidat până la data de 12.04.2020.

    22. AdmisHotarare

      Admite cererea creditorului Idea Leasing IFN SA şi propunerea administratorului judiciar Cabinet de Insolvenţă Florean Eugenia .Dispune intrarea în faliment în procedura generală a debitorului SC Autogrec SRL Hunedoara. Desemnează lichidator judiciar provizoriu pe Cabinet Individual de Insolvenţă Florean Eugenia.Dispune dizolvarea debitorului şi ridicarea dreptului de administrare. In temeiul art.146 al.2 din Legea 85/2014, stabileşte: a) la data de 17.01.2020, termenul-limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor născute după data deschiderii procedurii sau, după caz, al căror cuantum a fost modificat faţă de tabelul definitiv de creanţe sau faţă de programul de plată din planul de reorganizare, ca urmare a plăţilor făcute după deschiderea procedurii, precum şi cerinţele pentru ca o creanţă înregistrată să fie considerată valabilă; b) la data de 14.02.2020, termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare a tabelului suplimentar al acestora; c) la 7 zile de la publicarea în BPI a tabelului suplimentar, termenul de depunere la tribunal a contestaţiilor; d) la data de 13.03.2020, termenul de întocmire a tabelului definitiv consolidat. Fixează termen de control la data de 26.03.2020.

    23. Amână cauzaRezolutie

      Fixează termen de şedinţă la data de 05.12.2019, pentru intrare în faliment.

    24. Termen intermediarRezolutie

      Fixează termen de control la data de 24.10. 2019.

    25. Amână cauzaHotarare

      Confirmă planul de reorganizare a activităţii debitorului SC Autogrec SRL Hunedoara, propus de către administratorul special Uscatu Gheorghe. Fixează termen pentru continuarea procedurii la 20.06.2019.

    26. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      AMÂNATĂ PRONUNŢAREA LA DATA DE 11.04.2019.

    27. Amână cauzaincheieredesedinta

      PENTRU DEPUNEREA EVENTUALELOR CONTESTAŢII ÎMPOTRIVA TABELULUI DEFINITIV RECTIFICAT AL CREANŢELOR.

    28. Amână cauzaincheieredesedinta

      PENTRU A SE DEPUNE LA DOSAR PROCESUL VERBAL AL ADUNĂRII CREDITORILOR DIN 18.12.2018, PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE REORGANIZARE.

    29. Amână cauzaRezolutie

      Fixează termen de control la data de 17.01.2019. Lichidatorul judiciar va depune la dosar : -Raportul de activitate şi dovada publicării acestuia în BPI .

    30. Deschidere la cererea debitoruluiHotararecameraconsiliu

      Admis cererea debitorului. Fixat termen de control la data de 08.11.2018.

  8. 26439/300/2024Debitordetalii ▸
    ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u.
    Judecatoria Sectorul 2 BucurestiFondLitigii cu profesioniştiiAdmite in parte cererea (03.10.2024)
    Parti (2)
    • KLEEMAN LIFT RO SRLCreditor
    • SC ACOMIN SRLDebitor
    Termene si solutii (1)
    1. Admite in parte cerereaHotarare

      Admite în parte cererea de emitere a unei ordonanţe de plată. Obligă debitoarea să achite creditoarei, în termen 20 de zile de la comunicarea prezentei ordonanţe, suma 22.182,55 de lei, reprezentând penalităţi de întârziere. Obligă debitoarea să achite creditoarei suma de 5.555 lei, reprezentând cheltuieli de judecată. Respinge cererea de obligare a pârâtei la plata debitului principal, ca rămasă fără obiect. Executorie. Cu drept de a formula cerere în anulare în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea în anulare se depune la Judecătoria Sector 2 Bucure?ti. Pronunţată astăzi, 03.10.2024, prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor de către grefa instan?ei, conform art. 402 C.proc.civ.

  9. 27336/3/2022Reclamantdetalii ▸
    dizolvare societate
    Tribunalul BucurestiFondLitigii cu profesioniştiiRespinge cererea (08.12.2023)
    Parti (2)
    Termene si solutii (1)
    1. Respinge cerereaHotarare

      Respinge capătul de cerere privind dizolvarea ca rămas fără obiect. Respinge capătul de cerere referitor la radierea pârâtei din registrul comerţului. Cu apel în 30 zile de la comunicare. Apelul se depune la Tribunalul Bucureşti - Secţia a VI-a civilă. Pronunţată, azi, 08.12.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.

  10. 2015/97/2019/a11Creditordetalii ▸
    contestaţie împotriva măsurilor administratorului/lichidatorului judiciar
    Curtea de Apel AlbaiuliaFond → ApelFalimentRespins (17.06.2024)
    Parti (107+)

    Sursa (ECRIS) taie lista partilor pe fiecare etapa, deci numarul de mai sus e un minim: dosarul are cel putin atatea parti, posibil mai multe.

    Parcursul dosarului (2 etape · 4 termene)
    1. ApelCurtea de Apel AlbaiuliaRespins (17.06.2024)2 termene ▸
      1. RespinsHotarare

        Respinge apelul declarat de AJFP Hunedoara împotriva Sentinţei nr. 22/F/CC/2024 pronunţată de judecătorul sindic în dosarul nr. 2015/97/2019/a11 al Tribunalului Hunedoara. Definitivă. Pronunţată azi, 17.06.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 17.06.2024.

    2. FondTribunalul HunedoaraRespins (15.02.2024)2 termene ▸
      1. RespinsHotararecameraconsiliu

        Respinge excepţia inadmisibilităţii cererii, invocată de administratorul judiciar. Respinge ca neîntemeiată contestaţia formulată de creditoarea DGRFP TIMIŞOARA prin AJFP HUNEDOARA,în contradictoriu cu debitoarea ITALROM LEATHER S.R.L., prin administrator special Lascău Violeta, cu administratorul judiciar ABA INSOLVENCY SPRL şi cu comitetul creditorilor, împotriva măsurilor luate prin Raportul de activitate publicat în BPI nr. 55/03.01.2024. Ia act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată. Cu apel în 7 zile de la publicare în BPI, care în caz de exercitare se depune la Tribunalul Hunedoara. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 15.02.2024.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Având nevoie de timp pentru deliberare va amâna pronunţarea la data de 15.02.2024. În temeiul art. 396 alin. 2 C. proc. civ., pronunţarea hotărârii se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

    Cai de atac (1)
    • Apel — declarata de AJFP HUNEDOARA, (05.03.2024)

21–30 din 39

Donează o cafea pentru proiect(se deschide pe buymeacoffee.com)