Sari la continut

Dosare in instanta

Toate dosarele gasite pentru TRUTZI SRL in portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS).

  1. 832/86/2025Reclamantdetalii ▸
    pretentii
    Tribunalul SuceavaFondContencios administrativ şi fiscalAdmite cererea (03.07.2025)
    Parti (2)
    • S.C. TRUTZI S.R.L.Reclamant
    • COMUNA DUMBRĂVENI, PRIN PRIMARPârât
    Termene si solutii (2)
    1. Admite cererea_Hotarare

      În temeiul art. 436 Cod procedură civilă, admite acţiunea având ca obiect „pretenţii” formulată de reclamanta S.C. TRUTZI S.R.L., în contradictoriu cu pârâta Comuna Dumbrăveni – prin primar. Obligă pârâta să plătească reclamantei sumele recunoscute prin confirmarea de sold înregistrată de Comuna Dumbrăveni sub nr. 6156 din data de 02.06.2025, respectiv: - 1.408.161,35 lei reprezentând contravaloarea contractului de cesiune înregistrat cu nr. 14065/16.06.2022 încheiat între SILVABEL SRL în calitate de cedent şi TRUTZI SRL în calitate de cesionar - 568.313,09 lei reprezentând dobânda legală calculată până la data introducerii acţiunii, respectiv 03.03.2025 ?i în continuare până la data plăţii efective a debitului principal. - 212.777,4 lei, reprezentând dobânda legală penalizatoare calculată până la data de 31.12.2023 - 118.343,49 lei, reprezentând dobânda legală penalizatoare calculată la nivelul anului 2024 pe care societatea a achitat-o conform sentinţei civile nr. 69 din data de 19.03.2024 a Tribunalului Suceava pronunţată în dosar nr. 273/86/2024. Obligă pârâta să plătească reclamantei cheltuieli de judecată de 46152 lei reprezentând taxa judiciară de timbru. Cu drept de recurs la Curtea de Apel Suceava în 15 zile de la comunicare. Eventualul recurs se depune la Tribunalul Suceava. Pronunţată azi, 03.07.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

    2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronunţarea pentru data de 3 iulie 2025. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 19 iunie 2025.

  2. 764/86/2025Reclamantdetalii ▸
    pretentii
    Tribunalul SuceavaFondContencios administrativ şi fiscalAdmite cererea (03.07.2025)
    Parti (2)
    • SC TRUTZI SRLReclamant
    • COMUNA DUMBRĂVENIPârât
    Termene si solutii (2)
    1. Admite cererea_Hotarare

      În temeiul art. 436 Cod procedură civilă, admite acţiunea având ca obiect „pretenţii” formulată de reclamanta S.C. TRUTZI S.R.L., în contradictoriu cu pârâta Comuna Dumbrăveni – prin primar. Obligă pârâta să plătească reclamantei sumele recunoscute prin confirmarea de sold înregistrată de Comuna Dumbrăveni sub nr. 6161 din data de 02.06.2025, respectiv: - 388.182,50 lei reprezentând contravaloarea contractului de cesiune înregistrat cu nr. 05 din data de 12.12.2022, în baza facturilor neachitate - 128.267,42 lei reprezentând penalităţi de întârziere calculate până la data introducerii prezentei acţiuni, respectiv data de 04.03.2025) ?i în continuare până la data plăţii efective a debitului principal. Obligă pârâta să plătească reclamantei cheltuieli de judecată de 10329 lei reprezentând taxa judiciară de timbru. Cu drept de recurs la Curtea de Apel Suceava în 15 zile de la comunicare. Eventualul recurs se depune la Tribunalul Suceava. Pronunţată azi, 03.07.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

    2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronunţarea pentru data de 3 iulie 2025. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 19 iunie 2025.

  3. 601/86/2025Reclamantdetalii ▸
    pretentii
    Tribunalul SuceavaFondContencios administrativ şi fiscalAdmite cererea (03.07.2025)
    Parti (2)
    • S.C. TRUTZI S.R.L.Reclamant
    • COMUNA DUMBRĂVENIPârât
    Termene si solutii (2)
    1. Admite cererea_Hotarare

      În temeiul art. 436 Cod procedură civilă, admite acţiunea având ca obiect „pretenţii” formulată de reclamanta S.C. TRUTZI S.R.L., în contradictoriu cu pârâta Comuna Dumbrăveni – prin primar. Obligă pârâta să plătească reclamantei sumele recunoscute prin confirmarea de sold înregistrată de Comuna Dumbrăveni sub nr. 6159 din data de 02.06.2025, respectiv: - penalităţi de întârziere în cuantum de 24.812,67 lei, calculate pentru suma de 326.641 lei de la data scadenţei obligaţiei de plată, respectiv data de 04.04.2024, până la data de 10.10.2024, data stingerii prin compensare a obligaţiei de plată - penalităţi de întârziere în cuantum de 20.423,98 lei, calculate pentru suma de 230.413,04 lei de la data scadenţei obligaţiei de plată, respectiv data de 04.04.2024, până la data de 11.11.2024, data stingerii prin compensare a obligaţiei de plată. Obligă pârâta să plătească reclamantei cheltuieli de judecată de 907 lei reprezentând taxa judiciară de timbru. Cu drept de recurs la Curtea de Apel Suceava în 15 zile de la comunicare. Eventualul recurs se depune la Tribunalul Suceava. Pronunţată azi, 03.07.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

    2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronunţarea pentru data de 3 iulie 2025. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 19 iunie 2025.

  4. 795/86/2025Reclamant Creditordetalii ▸
    pretentii
    Tribunalul SuceavaFondContencios administrativ şi fiscalAdmite in parte cererea (03.07.2025)
    Parti (2)
    • SC TRUTZI SRL - PRIN REPREZENTANT LEGALReclamant Creditor
    • COMUNA DUMBRĂVENI - PRIN PRIMARPârât Debitor
    Termene si solutii (5)
    1. Admite in parte cererea_Hotarare

      Admite în parte acţiunea. Obligă pârâta la plata sumei de 833054,75 lei reprezentând contravaloarea contractului de cesiune nr. 6382 din 10.10.2022, precum şi dobânda legală calculată potrivit disp. art. 3 alin.2 1 din OG 13/2011 începând cu data de 10.10.2022 şi până la data plăţii efective. Obligă pârâta la plata cheltuielilor de judecată solicitate prin cererea de chemare în judecată în cuantum de 22591 lei reprezentând taxă judiciară de timbru. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune, sub sancţiunea nulităţii, la Tribunalul Suceava. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, în condiţiile prevăzute de art. 396 alin. (2) C.pr.civ., astăzi, data de 03.07.2025.

    2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 03.07.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 19.06.2025.

    3. Repus pe rolincheieredesedinta

      Repune cauza pe rol pentru lămuriri şi probe noi. Pune în vedere reclamantei prin adresă să indice în scris până la termenul stabilit sub sancţiunea suspendării cauzei pentru fiecare factură şi situaţie de lucrări anexată la dosarul cauzei, convenţia în baza căreia au fost emise aceste înscrisuri, 1 J Pune în vedere reclamantei prin adresă să depună la dosarul cauzei înscrisuri întocmite conform prevederilor convenţionale care să ateste întocmirea lucrărilor menţionate în cuprinsul facturilor şi situaţiilor de lucrări anexate la dosarul cauzei. Stabileşte termen la data de 19.06.2025 la care se vor cita părţile. Cale de atac odată cu fondul. Pronunţată azi, 05.06.2025 prin punerea la dispoziţia părţilor a minutei prin mijlocirea grefei instanţei.

    4. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 05.06.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 22.05.2025.

    5. Amână cauzaincheieredesedinta

      Califică cererea ca fiind pretenţii. Termen la 22.05.2025. Pronunţată în şedinţă publică.

  5. 6691/314/2025/a1Debitordetalii ▸
    abţinere
    Judecatoria SuceavaFondCivilAdmite cererea (08.07.2025)
    Parti (2)
    • U.A.T. COMUNA UDESTI PRIN PRIMARCreditor
    • SC TRUTZI SRLDebitor
    Termene si solutii (1)
    1. Admite cererea_IncheiereFinalaDezinvestire

      Admite cererea de abţinere formulată de doamna judecător Ciocîrlan Alexandrina Monica, judecător ce face parte din completul CA2, de la soluţionarea dosarului nr. 6691/314/2025 al Judecătoriei Suceava. Trimite dosarul la Pre?edintele Sec?iei Civile a Judecătoriei Suceava pentru a dispune asupra măsurilor ce se impun. Fără cale de atac. Pronunţată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor de către grefa instan?ei, azi, 08.07.2025.

  6. 14917/300/2024Reclamantdetalii ▸
    anulare incident plată fila CEC
    Tribunalul BucurestiFond → ApelLitigii cu profesioniştiiPronunţa o nouă hotărâre (04.07.2025)
    Parti (6)
    Parcursul dosarului (2 etape · 4 termene)
    1. ApelTribunalul BucurestiPronunţa o nouă hotărâre (04.07.2025)3 termene ▸
      1. Pronunţa o nouă hotărâre_Hotarare

        Admite apelul declarat de apelanta TRUTZI SRL, împotriva sentinţei civile nr. 8866/12.06.2024 pronunţată de Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti, în dosarul nr. 14917/300/2024, în contradictoriu cu pârâtele NEDMA CON SRL şi BANCA TRANSILVANIA SA. Anulează sentinţa civilă apelată. În rejudecare: Admite cererea. Declară nule, în mâinile oricui s-ar găsi, următoarele cecuri: Fila CEC seria BTRLIBD nr. 2577957 emisă de către SC NEDMA CON S.R.L., scadentă la data de 18.05.2024, în valoare de 107.204,79 Lei, beneficiar fiind subscrisa TRUTZI S.R.L., pentru suma de 107.204,79 Lei; Fila CEC seria BTRLIBD nr. 2577958 emisă de către SC NEDMA CON SRL, scadentă la data de 25.05.2024, în valoare de 58.878,88 Lei, beneficiar fiind subscrisa TRUTZI S.R.L. pentru suma de 58.878,88 Lei; Fila CEC seria BTRLIBD nr. 2577959 emisă de către SC NEDMA CON SRL, scadentă la data de Ol .06.2024 în valoare de 139.427,25 Lei, beneficiar fiind subscrisa TRUTZI S.R.L. pentru suma de 139.427,25 Lei; Fila CEC seria BTRLIBD nr. 2577839 emisă de către SC NEDMA CON S.R.L., scadentă în data de 08.06.2024, în valoare de 105.444,50 Lei. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei astăzi, 04.07.2025.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 04.07.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 19.06.2025.

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 19.06.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 04.06.2025.

    2. FondJudecatoria Sectorul 2 BucurestiAnulează cererea (12.06.2024)1 termen ▸
      1. Anulează cerereaHotarare

        Admite excepţia lipsei dovezii calită?ii de reprezentant, invocată din oficiu. Anulează cererea formulată de reclamanta TRUTZI SRL, , în contradictoriu cu pârâtele NEDMA CON SRL ?i BANCA TRANSILVANIA SA, pentru lipsa dovezii calită?ii de reprezentant. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti. Pronunţată astăzi, 12.06.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

    Cai de atac (1)
    • Apel — declarata de TRUTZI SRL, (04.11.2024)
  7. 480/86/2025Reclamantdetalii ▸
    pretentii
    Tribunalul SuceavaFondContencios administrativ şi fiscalAdmite cererea (05.06.2025)
    Parti (2)
    • S.C TRUTZI S.R.L.- PRIN REPREZ. LEGALReclamant
    • COMUNA DUMBRĂVENI, PRIN PRIMARPârât
    Termene si solutii (2)
    1. Admite cererea_Hotarare

      Admite cererea. Obligă pârâta la plată în favoarea reclamantei a penalităţilor de întârziere în cuantum total de 137.362,56 lei. Obligă pârâta la plata în favoarea reclamantei a sumei de 2.748 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând taxa judiciară de timbru. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune, sub sancţiunea nulităţii, la Tribunalul Suceava. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, în condiţiile prevăzute de art. 396 alin. (2) C.pr.civ., astăzi, data de 05.06.2025.

    2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronunţarea la data de 05.06.2025. Pronunţată astăzi, 22.05.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

  8. 4375/86/2023/a6Creditordetalii ▸
    contestaţie creanţe
    Curtea de Apel SuceavaFond → ApelFalimentNefondat (22.05.2025)
    Parti (58)
    Parcursul dosarului (2 etape · 9 termene)
    1. ApelCurtea de Apel SuceavaNefondat (22.05.2025)2 termene ▸
      1. Nefondat_Hotarare

        Respinge apelul ca nefondat. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei, azi 22.05.2025.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea la data de 22.05.2025. Pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi 08.05.2025.

    2. FondTribunalul SuceavaAdmis (15.01.2025)7 termene ▸
      1. AdmisHotarare

        Respinge ca neîntemeiată excepţia inadmisibilităţii contestaţiei. Admite contestaţia. Dispune modificarea înscrierii creditoarei Statul Român reprezentat prin Ministerul Finanţelor în tabelul definitiv al creanţelor debitoarei S.C. ADALDE S.R.L., tabel nr. 1259 din 06.11.2024, publicat în BPI nr. 19969 din 08.11.2024, în sensul că sumele de 626.069,98 lei şi 210.154,43 lei înscrise în tabelul definitiv la categoria creanţe chirografare să fie înscrise în categoria creanţelor bugetare. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare, cererea de apel se depune la Tribunalul Suceava. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, astăzi, 15.01.2025.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea la data de 15.01.2025. Pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 13.01.2025.

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea la data de 13.01.2025. Pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 31.12.2024.

      4. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea la data de 31.12.2024. Pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 30.12.2024.

      5. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea la data de 30.12.2024. Pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 23.12.2024.

      6. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea la data de 23.12.2024. Pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 18.12.2024.

      7. Amână cauzaincheieredesedinta

        PENTRU COMUNICARE ÎNTÂMPINARE

    Cai de atac (4)
    • Apel — declarata de EUROSMART FILIALA CLUJ S.P.R.L. - PRIN REPREZENTANT LEGAL, (24.02.2025)
    • Apel — declarata de EUROSMART FILIALA CLUJ SPRL CLUJ NAPOCA - ADMINISTRATOR JUDICIAR AL SC ADALDE SRL DUMBRĂVENI, (24.02.2025)
    • Apel — declarata de EUROSMART FILIALA CLUJ S.P.R.L. - PRIN REPREZENTANT LEGAL, (20.02.2025)
    • Apel — declarata de EUROSMART FILIALA CLUJ SPRL CLUJ NAPOCA - ADMINISTRATOR JUDICIAR AL SC ADALDE SRL DUMBRĂVENI, (20.02.2025)
  9. 2429/86/2024Creditordetalii ▸
    litigiu privind achiziţiile publice
    Curtea de Apel SuceavaFond → ApelContencios administrativ şi fiscalInadmisibil (17.06.2025)
    Parti (4)
    • S.C. TRUTZI SRL - PRIN REPEREZENTANT LEGALCreditor
    • COMUNA DUMBRĂVENI - PRIN PRIMARDebitor
    • SC TRUTZI SRL ŞCHEIA PRIN ADM. NUŢU PETRU CIPRIANApelant Reclamant - Creditor
    • COMUNA DUMBRĂVENI PRIN PRIMARIntimat Pârât - Debitor
    Parcursul dosarului (2 etape · 7 termene)
    1. ApelCurtea de Apel SuceavaInadmisibil (17.06.2025)4 termene ▸
      1. Inadmisibil_Hotarare

        Respinge apelul ca inadmisibil. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei.

      2. Repus pe rolincheieredesedinta

        Repune cauza pe rol şi redeschide dezbaterile. Stabileşte termen de judecată la 17 iunie 2025 pentru când se vor cita părţile. Pronunţată azi, 22 mai 2025 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronun?area la 22 mai 2025 pentru când solu?ia se va pune la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei. Pronunţată azi, 20 mai 2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

      4. Amână cauzaincheieredesedinta
    2. FondTribunalul SuceavaRespinge cererea (20.11.2024)3 termene ▸
      1. Respinge cerereaHotarare

        Admite excepţia inadmisibilităţii invocată din oficiu. Respinge ca inadmisibilă cererea modificată a reclamantei în contradictoriu cu pârâta. Cu drept de cerere în anulare în termen de 10 zile de la comunicarea ordonanţei de plată. Cererea în anulare se depune la Tribunalul Suceava. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea la data de 20.11.2024.

      3. Amână cauzaincheieredesedinta

        pentru a se comunica către pârâtă cerere de modificare a acţiunii

    Cai de atac (2)
    • Apel — declarata de S.C. TRUTZI SRL - PRIN REPEREZENTANT LEGAL, (31.12.2024)
    • Apel — declarata de SC TRUTZI SRL ŞCHEIA PRIN ADM. NUŢU PETRU CIPRIAN, (31.12.2024)
  10. 4547/86/2024/a15Creditordetalii ▸
    alte cereri
    Curtea de Apel SuceavaFond → ApelFalimentCivil (16.06.2025)
    Parti (200+)

    Sursa (ECRIS) taie lista partilor pe fiecare etapa, deci numarul de mai sus e un minim: dosarul are cel putin atatea parti, posibil mai multe.

    Parcursul dosarului (2 etape · 3 termene)
    1. ApelCurtea de Apel SuceavaCivil (16.06.2025)3 termene ▸
      1. Civil_Hotarare

        Admite apelul. Schimbă în tot încheierea de şedinţă atacată. Respinge sesizarea din oficiu a judecătorului sindic privind încălcarea interdicţiei impuse de dispoziţiile art. 52 alin. 2 din legea nr. 85/2014. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Respinge cererea de sesizare a Curţii Constituţionale a României ca inadmisibilă. Cu recurs în 48 de ore de la pronunţare, ce se va depune la Curtea de Apel Suceava. Amână pronunţarea asupra apelului formulat la data de 16.06.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei.

      3. Amână cauzaincheieredesedinta
    2. FondTribunalul Suceava0 termene ▸

      Fara termene inregistrate.

    Cai de atac (1)
    • Recurs — declarata de SC SUCT SA SUCEAVA, (13.06.2025)

71–80 din 158

Donează o cafea pentru proiect(se deschide pe buymeacoffee.com)